建设工程的勘察合同

导语：建设工程的勘察合同一文来源于网友上传，不代表本站观点，若需要原创文章可咨询客服老师，欢迎参考。

甲方：乙方：地址：地址：邮编：邮编：电话：电话：法定代表人（委托人）：法定代表人（委托人）：开户行：开户行：帐户：帐户：甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：项目名称：项目建设地点：合同编号：（由承包人编写）发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）甲方委托乙方进行勘察任务。根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合该工程的具体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工程勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。第一条工程勘察范围。一、本工程项目勘察委托文号、日期二、工程建设地点三、技术要求四、预计工程量第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料：项目名称文件资料份数提供日期年月日一、提交工程项目批准文件（复印件）以及施工或勘察许可文件二、提交工程项目的坐标与标高资料三、提交技术委托及已有的技术资料和图件第三条乙方按下述进度、份数向甲方提供勘察成果：勘察成果名称提交日期提交份数年月日一、勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费。二、工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况（设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工）时，工期顺延。第四条取费标准及拨付办法一、本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。二、本工程勘察费估算为元，合同生效后天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金（本合同履行后，定金抵作勘察费）；工程勘察验收、交付成果后十五天，结清全部费用。三、双方委托银行代付、代收有关费用。第五条双方责任一、甲方委托任务时，必须向乙明确技术要求和勘察阶段，按时提供已有技术资料（包括地下管线、地下构筑的资料），并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身安全时，其责任由甲方负责。二、若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责安全保卫工作。三、派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决勘察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现尝修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担其费用。四、勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。五、按时为勘察人员准备住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、饮水以及条件许可的其它福利设施，甲方不向乙方收取费用。当甲方不能提供上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。六、勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手段后，甲方应按实际发生的供工作量支付勘察费。七、工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。八、维护乙方提交的勘察结果，不得擅自修改、转让。九、由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方支付窝工费。十、补充协议中甲方应付的其它责任。乙方十一、派工程技术人员按任务委托书和设计要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。十二、在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。十三、勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。十四、按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提出的技术要求，按合同的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。十五、讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。十六、补充协议中乙方应付的其它责任。第六条违约责任一、甲方不履行合同时，无权要求返还定金；乙方不履行合同时，双倍返还定金。二、甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金；乙方未按合同规定日期提交勘察成果；每超一日，应减收勘察费千分之一。三、由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，其勘察费用由乙方承担。第七条本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，由当地建设行政主管部门调解；调解不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达到书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。第八条其它事宜第九条本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。第十条本合同自双方签字盖章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。本合同正本一式八份，双方各执四份。签订合同代表（签字）：签订合同代表（签字）：日期：日期：