钢结构施工合同范文

导语：如何才能写好一篇钢结构施工合同，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

钢结构工程施工合同范文1 发包人(全称); (以下简称甲方)

承包人(全称)： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

建设面积：约4500㎡

二、工程承包范围 承包范围：安检车间、环检车间及调试车间钢结构主体工程所包含的所有工作内容(包括钢结构制作、安装、运输、吊装、构件表面防火涂刷、材料复检、构件检测、工程资料编制等项目)。

三、承包方式：包工包料

四、合同工期

进场安装日期： 20xx年5 月 20 日

安装竣工日期：20xx 年 5 月 30 日

合同工期日历天数： 20 天。

五、质量标准

工程质量标准：合格

六、分包合同价款

按合同价款确定方式执行，实际价款为结算后价格。或按甲乙双方协商确定的方法执行。

七、合同生效

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同双方约定 双方签字、盖章 付款后生效

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

钢结构工程施工合同范文2 甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：

第1条 工程概况

1.1 工程名称： 钢结构车棚制作安装

1.2 工程地点：

1.3 工程面积：

1.4 工程内容：

1.5 承包范围：

开工日期：

竣工日期：

质量等级： 合格

合同价款：

乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。

本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。

第2条 合同文件及解释顺序

本工程合同由以下文件组成：

1、工程承包合同;

2、工程补充合同;

3、工程设计变更;

4、工程联系单;

5、工程签证

第3条 合同文件使用的标准适用法律

适用法律情况：国家及有关建设工程的法规均适用于本合同文件。适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定

第4条 图纸

由乙方委托设计，及时将全套图纸交甲方认可。

第5条 甲方驻工地代表

甲方委派 同志为驻工地代表

上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。

第6条 乙方驻工地代表

乙方委派 驻工地代表

乙方委派 负责现场施工

上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。

第7条 甲方工作

1、甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。

2、甲方负责按合同支付工程款。

3、甲方提供进出道口的临时通行证给乙方。

第8条 乙方工作

乙方按照甲方要求的时间及时组织工程技术人员熟悉图纸，采购材料，组织生产。

第9条 进度计划

按双方协商的工期要求施工。

第10条 工程预付款、工程款支付及结算

甲乙双方约定： 主材进场，支付工程款总价的30%，工程竣工验收后，保留工程总价款的5%质保金，(壹年验收后支付)。 付清剩余尾款。

第11条 保修

保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。

保修期限：

在保修期限内，乙方对施工质量问题免费维修，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。有关保修细则，双方另定协议。

第12条 争议

双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列原则处理：

1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。

2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。 如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。

第13条 违约

如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。

第14条 安全施工和文明施工

乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。

乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。

乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。

第15条 不可抗力

因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。

第16条 合同的生效和终止

本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。

第17条 合同份数

本合同一式四份，双方各执二份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

钢结构工程施工合同范文3 建设单位： (简称甲方)

施工单位： (简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

一、工程概况：

顶上雨棚及地面划线。

二、工程承包方式： 包工包料

三、工程承包范围： 见报价表中所示。

四、工程日期：

五、工程质量：严格按甲方的要求施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。

六、工程造价： 伍万伍仟元整

七、工程验收方式：

工程竣工之后，根据合同要求，甲方应当在竣工10日内组织验收并签注验收报告，办理结算。未经验收，不得交付使用。若甲方借故推迟验收或擅自使用即视为工程全面合格。

八、付款期限和方式：签订合同后三天内付总工程款的30%的工程款 作为质保金。

九、保修期限 一年 ，保修期满十日内，保修金一次性返还给乙方。(保修期内无偿维护)

十、双方的其它义务：

甲方义务

1、施工现场应具备开工条件，并保证路通、电通、水通等施工进场条件。

2、甲方驻工地代表应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，在乙方提出书面报验后，及时组织对各分项、分作为材料的订金，完工验收后十日内付总工程款的60% ，余下10%部工程验收。工程驻工地代表为 。

乙方的义务：

1、必须使用符合规定的各种原材料，确保工程质量。

2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责任由甲方负责。

十一、 违约责任：

本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款 5% 支付守约方违约金。

十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。

十三、本合同一式 两 份，双方各执一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

篇2

关键词：钢护筒；打桩船；振动锤

一、概况

外砂河大桥全长1880.6m，桥面宽40m（左右幅），双向8车道。主桥为61+108+61m的三跨梁拱组合结构，互通引桥为现浇箱梁，水中9#～50#墩桩基300根钢护筒均为结构钢护筒，参入结构受力，焊缝等级Ⅱ，规格主要有Φ2100×25mm，Φ2300×20mm，Φ1900×20mm，Φ1900×18mm四种，最大长度36.25m，最大重量41.46t，总重量9227t。

二、工程特点及难点

1、水中钢护筒全部为结构钢护筒，焊缝等级要求高，且工程量大。2、钢护筒重量重，长度长，对起重吊装及运输能力要求高。3、钢护筒入土深度大，对钢护筒施沉设备要求高。4、外砂河大桥位于入海口，受涌浪的影响，钢护筒准确定位难度大。

三、主要施工工艺

针对上述问题，主要解决思路为在深水区钢护筒加工成螺旋管为，在珠海海重钢结构工厂采用自动化的设备进行加工，确保加工质量和进度，钢护筒运输采用运输船整个运输，打桩船配合ICE600型液压振动锤整根施打。在岸侧浅水区采用75t履带吊在钢平台上配合ICE振动锤进行分节施打，现场接长的工艺。

钢护筒的加工由专业的钢结构厂家进行，所以重点论述钢护筒施沉工艺。

（一）打桩船配合ICE液压振动锤施沉施工要点

钢护筒施打定位。（1）由于打桩船吊钩到桩架的净距小（一般不足1m），为避免振动锤和钢护筒与桩架打架，而影响钢护筒的垂直度，将桩架倾斜一定角度，使打桩船可满足各种直径钢护筒施沉任务。（2）利用打桩船吊钩与船体前端的净距不大的优势，在船体前端焊接H600型钢支座导向架，钢护筒吊起进入导向架后采用可调节限位调整钢护筒的垂直度。通过导向架的设置，减小了水流力对钢护筒垂直度的影响，极大的提高了定位精度施工效率。（3）为了提高钢护筒的定位精度，尽量选择在没有涌浪的条件下进行钢护筒的施沉作业。

（二）履带吊在钢平台上分节施沉施工要点

1、钢护筒分节长度确定

钢护筒分节长度确定原则为：首节钢护筒施沉后在水流力和波浪力的作用下钢护筒不发生倾斜，位移等，并且起重运输设备能够满足要求。

以10#墩钢护筒为例进行说明。10#墩钢护筒为Φ2100×25mm，

长23.17m，重30.3t。泥面标高-2m，平台标高为+6.3m。

（1）稳定性要求。由于钢护筒自身承载力可以满足水流力和波浪力的荷载作用，那么为了保证钢护筒不发生倾斜和位移，首节钢护筒的入土深度必须位于嵌固点以下。

由《港口工程桩基规范》（JTS167-4-2012）附录D.3.3条计算：

则首节钢护筒的底标高为-2-7.9=-9.9m。为了便于钢护筒现场对接，首节钢护筒施沉的顶口为平台以上0.5m，即顶标高为6.3+0.5=6.8m。首节钢护筒的长度为6.8-（-7.9）=15.7m，取16m。

（2）起重运输设备

16m长Φ2100×25mm的钢护筒重20.7t，ICE600的振动锤重7.2t，即首节钢护筒施沉时履带吊需要吊重为27.9t，75t履带吊可满足要求。

首节钢护筒长度最终确定为16m，第二节钢护筒长度为7.17m。

2、钢护筒定位

钢护筒定位采用在钢平台上安装导向架，如图1所示。

四、施工效果及小结

外砂河大桥全部300根结构钢护筒，根据不同条件，浅水区采用履带吊+振动锤分节下沉工艺，深水区采用打桩船+振动锤整根下沉工艺，保质、保量的完成了施工任务，钢护筒的平面偏差±50mm以内，高程±100mm以内，垂直度小于1%。该方案值得借鉴及不足如下：1、对于结构钢护筒，在专业钢结构厂采用自动化的加工设备，加工质量容易保证，功效高。2、液压振动锤由于具备自重轻，激震力大，无极变频的优点对于地层复杂、入土深度要求的高钢护筒施沉工程有非常好的适用性。3、通过打桩船桩架倾斜一定角度与振动锤相配合工艺，打破常用打桩船只能施沉桩径1.5m一下的桩，同时施沉不同直径桩基不用频繁更换替打等，提高了施工效率。4、通过在打桩船前端设置导向架，减少了水流力对钢护筒垂直度的影响，提高了使用精度。5、分析了钢护筒分节下沉过程分节长度的确定原则，并通过计算确定分节长度，保证施工过程中的安全。

参考文献：

篇3

关键词：细读图；多检查；多沟通；领会设计及规范意图；要诚信；接地监理；过程控制；

中图分类号：TU248.1文献标识码： A 文章编号：

随着铁路不断地发展，一幢幢现代风格的站房拔地而起，这都是铁路建设者们辛勤劳动的结果，其中也有我们中铁济南工程建设监理有限公司监理人员的一分汗水。几年来，通过对唐山车站的监理，获得了一些经验和体会。以下结合唐山车站站房接地施工，从对工程全过程监理的角度，谈谈在金属屋面及钢砼结构建筑避雷接地施工监理中的一些做法。一、审图、学习有关规范，制定监理实施细则仔细研读施工图，特别是设计说明，我这里说是“研读”，重点是对设计图的接地做法要读懂意图。通过设计说明，结合具体的接地施工图，理解设计的意图、接地设置的目的和具体特定的用途；了解目的和用途后，才能制定出根据设计及施工规范要求，以及怎样有目的地去监督施工人员实际作业的措施和检查其作业结果的有关数据信息，即制定监理实施细则。二、理解有关接地说明，读通图纸，实施过程控制设计说明中有类似如：防雷引下线利用柱内两根直径不小于16mm的对角主筋；接地极利用桩内主筋，连接时将柱内、梁内、基础承台内及桩内对角主筋相互焊接；大楼距地45M以上，外墙上的梁柱内的主筋、钢构架及栏杆、门窗等较大金属物应相互连接，并与防雷引下线连接；楼内竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端应与防雷引下线连接等说明。这些说明是文字概括性的表达，在图中不一定会用详细的图表示出来，这就需要结合图纸认真仔细的分析思考。

在所有基础梁和承台钢筋绑扎的过程中或承台钢筋绑扎完成后，根据接地平面图分别进行焊接连接，要求引出测试点的部位，应用符合要求的镀锌圆钢或镀锌扁钢引出。在各交叉点和分支点都应用各梁交叉点的交叉角度分别弯出连接钢筋。而对于利用柱钢筋做接地引上点的部位，根据设计说明的要求，利用对角钢筋，并用弯成90°角的Φ12mm钢筋进行连接焊接。而对于基础梁的对角钢筋，因为施工时很不方便焊接作业，在这一点上笔者认为，可利用梁上面的两侧主筋作为接地钢筋连接。在监理检查接地时，根据图纸在现场逐点逐段进行核对检查，并要求对引上接地的对角主筋做好适当的标记，以便下步引上或焊接时辩认。笔者在监理过程中遇到最多的几个问题是：a. 焊接时错筋。b. 焊接部位与平面图不一致。c. 基础梁钢筋由于作业关系，局部采用绑扎而没有采用焊接的，施工人员在焊接地时没有注意和检查出来，而没有实施焊接的。d. 柱筋引上点焊接错筋。e.漏焊。f. 焊接电流太小，而焊接宽度不够和假焊。g. 焊缝不饱满，焊接长度不够等。施工质量的控制主要是过程中的检查、督促；要根据施工通病和易出现差错、容易忽视等问题进行着重检查，在施工过程中指出，并及时要求整改。在钢筋验收时，主要是对已提出的问题进行复查，要求整改的是否已经整改。三、等电位接地，防雷接地，高层建筑门窗、栏杆接地的监理楼房的防雷接地是利用柱筋的对角钢筋引上，一般柱钢筋的接长都用电碴压力焊，这种情况下随着房子的升高，防雷引下利用的钢筋也就自然引上了，而外墙上的梁的防雷接地则用弯成90°角的φ12mm钢筋与防雷引下利用的柱筋进行焊接。如果是塑钢门窗，则不存在接地问题；至于铝合金门窗、栏杆等的接地，如果是先装法工艺的话，是将窗门栏杆先固定到位，后做墙体和窗门框之间嵌缝和粉刷，即后做窗套。

在监理过程中所遇到的是铝合金门窗后装法，后装法的特点是门窗套先完成，门窗框根据门窗套尺寸一次安装到位，不需土建第二次嵌缝；为了做好本项工作，安装施工人员需预先在梁柱、剪力墙扎钢筋或砌砖墙时从梁柱的接地钢筋处引到窗门、栏杆旁，放一个过渡盒，盒内做接地连接端子，在土建做门窗套栏杆前，用软接地线与过渡盒内接地端子连接好；在安装门窗栏杆时配合门窗栏杆安装，及时将接地软线（软线必须压线鼻搪锡）与门窗栏杆用螺丝进行连接。监理检查要点为：在梁柱浇砼和砌砖前，接地过渡端子盒须预埋到位，软线连接必须用不小于4mm2的多股软导线，两端压线鼻并搪锡，特别注意的是门窗用铝合金材料的，在所钻连接孔处必须括去保护层或保护膜，以保证螺栓与线鼻的有效接触面，并拧紧螺栓，确保门窗栏杆的良好接地。四、屋顶防雷、接地屋顶防雷接地是楼房建筑过程中，层层升高，利用柱主筋引上，到最后接顶时，必须用Φ12mm的镀锌钢筋引出。在监理过程中要注意的是：必须提醒施工人员，将所有柱筋进行合并连接一次，主要防止引上时可能错筋，防止引出的不是桩基引上的接地钢筋。还要特别注意，由于屋顶露台的出现，结构的变化、柱子缩小，而造成接地钢筋引上点轴线变化移位，要及时提醒施工人员注意过渡连接。

在监理实际过程中，遇到过这样一种情况：审图时避雷平面图中没有发现设计不足之处，但到实际屋面看，在屋顶的最高处机房及库房的小屋面上有风机和风道，其中风机高出屋面1.6米，风道高出屋面约1.7米，原设计只有一圈屋面避雷带。从安全防雷角度出发，认为一圈避雷带对风机和风道起不到防雷保护作用。为了解决这个问题，监理提出了在四个角增加避雷针，高度在2.5米左右，并通过正常手续办理了工程联系单，解决了设计不足问题。五、接地电阻的测试我们唐山市区范围内的接地电阻测试结果一般都在0.1~0.3Ω左右，都能符合要求。施工单位测试接地电阻一般都用接地摇表，但对接地电阻用接地摇表测试的具体操作可能会存在着不太清楚的情况。测试接地电阻的接地极测试线为5米，测试的电位探测针线为20米，电流探测针线为40米，要求探测针为插入400mm，摇表的速度应为120r/min，测试时务必要清楚，测试线的距离、探针都应到位，否则会造成误差；还要注意接地极测试点的表面要干净，否则钳夹的接触电阻很大。

篇4

关键词:钢结构;设计图;施工详图;构件分段;拼装节点

中图分类号:TU391文献标识码:A文章编号:1009-2374(2009)23-0195-02

目前国内钢结构设计采取了与国际接轨的设计分段模式,分两阶段设计:即钢结构设计图和钢结构施工详图两阶段。钢结构设计图由具有设计资质的设计单位完成,设计图的内容和深度满足编制钢结构施工详图的要求。钢结构施工详图(即加工制作图)一般应由加工制作单位完成,是根据钢结构设计图,充分考虑每一构件间的相互连接而编制组成结构构件的每个零件的标准细部尺寸、材质要求、加工精度、工艺流程要求、焊缝质量等级等的详细放样图,它应一并考虑运输和安装能力确定构件的分段和拼装节点。

一、钢结构详图的重要性

钢结构详图是钢结构设计蓝图转化钢结构产品的桥梁,在钢结构工厂化批量生产的今天起着越来越重要的作用。钢构详图不仅成为几何学的情报,也拥有技术性的情报。钢结构详图设计者首先应遵循钢结构设计蓝图,理解设计意图。这就要求详图设计者必需熟读设计图纸,把蓝图上平面表现的各种线条在头脑里转化为空间的立体结构。这中间一旦某个环节出了差错,就可能造成构件无法安装或者安装错误,给结构安全造成不良后果。其次,钢结构详图设计者还要了解设计规范,掌握其中连接计算和构造要求方面的内容,对常用结构的受力特点,连接节点形式有充分的了解,这样设计出来的连接形式、节点作法才能符合设计模型的计算假定,符合有关规范的要求。不合理的节点构造设计,除了会改变结构的受力特征外,往往还可能引起应力集中、产生过大的残余应力和残余变形,给结构造成很大的安全隐范。具相关统计,由于节点连接不合理造成的事故占钢结构工程事故的比例高达约20%。

因此,钢结构详图设计的重要性并不亚于钢结构设计,然而,通过近几年对钢结构设计、施工现状的调查与了解,发现业界对钢结构详图设计的重视程度不容乐观。

二、详图设计的现状

(一)业主单位对钢结构详图设计重视程度不够

业主单位常有如下两种观点:一种观点,由于对钢结构详图缺少必要的了解,认为设计院设计的蓝图就已满足施工要求,所谓的加工详图只是钢结构加工单位为了方便加工而出具的下料图,因此,认为加工详图完全是施工单位自己的事,可有可无。表现在施工合同中,既不考虑相应的详图设计费用,也不考虑详图设计所需的时间,并且对于是否需要进行施工详图设计不进行任何规定。产生这种观点的原因是建国后有一段时间,国家因为生产需要,为了抢时间赶速度,合并了两阶段的设计模式,设计院出的图纸比一般钢结构设计图的程度深,但是却还不能够完全达到加工生产的要求。这一阶段的工厂班组放样和号料的老工程师们非常有经验,承担起了钢结构设计图向加工图转化的任务,也就没有了详图设计这一过程。另一种观点,虽然知道应该进行钢结构详图设计,一方面为节省资金,认为钢结构详图设计的费用与钢结构制作费相比微不足道,也就不划出专门的详图设计费,只是笼统说详图设计费包含在钢结构加工制作费中,或者说包含在对甲方的优惠项目中;另一方面,也认为有了钢结构设计蓝图,详图设计对结构的影响也就微不足道了,因此,详图设计工作让施工单位代劳了一下也就过去了,无关大局。

也正是业主的这两种作法直接影响了施工单位对钢结构详图设计的重视程度。

(二)钢结构制作单位对详图设计不够重视

1.一此施工单位根本没有详图设计人员。接到简单一点的钢结构工程,就不经详图设计直接下到加工车间放样下料,详细尺寸由加工班组凭经验确定。接到复杂程度高的工程或合同要求进行详图设计的工程,等设计蓝图到手后临时四处寻找详图设计人员。由于施工合同中没有专门的详图设计费用,受利益的驱使,不敢找正规的设计单位或专业的详图设计单位,只能找一些非正规的小单位或个人,设计费也大大低于《工程勘察设计收费标准》中“按照钢结构出厂价格的2.5%计算收费”的规定,最低达每吨钢构件5元的设计费。由此带来的后果是详图设计质量非常低劣,首先是图面质量较差,比例失调,尺寸标注、文字高度不规范,当然谈不上符合《建筑结构制图标准》的规定了。其次,设计详图上不符合《钢结构设计规范》要求之处随处可见,小到焊缝高度、螺栓间距不满足构造要求,大到焊缝长度、螺栓数量、构件尺寸出现错误,更不会去精心考虑安装螺栓、现场焊接的操作空间及构件吊装顺序等。当然也不会了解制造厂的工艺水平、进场材料的实际情况,所以构件运到现场往往出现无法安装而现场改造的情况。施工质量也会大打折扣,甚至产生安全隐患。

2.另一些加工制作单位虽然有拆图部门,或者拆图、预算、技术的综合部门,但详图设计人员的素质普遍不高,有些是刚毕业的学生,还有的详图人员根本就不是学结构专业的,只是会CAD绘图,会依照设计图尺寸进行放样。本人曾多次遇到详图人员不会计算焊缝长度,不懂如何合理布置节点板,不懂如何确定高强螺栓的位置和数量等,缺少基本的技术素养。由于钢结构技术人员的匮乏,也常有钢结构制作单位会将懂技术、有经验的详图设计人员抽调到技术、质检、经营部门,转到报价或技术质量管理岗位。另一方面,由于不受重视,那些懂技术、有经验的详图设计人员也往往不愿长期呆在详图设计岗位,因为详图设计确实是一项非常繁重的脑力加体力劳动。

(三)设计人员对详图设计重视不够

合同往往规定设计人员要对钢结构详图进行最后审核并签章。然而面对成摞的详图设计图纸,设计人员往往无心细看,草草翻翻了事。一方面确实由于时间紧张,一看到如此多的加工详图,感觉无从下手;另一方面,也因为详图设计是施工单位搞的,设计人员认为详图的正确与否、合理与否责任不在自己,谁设计,谁负责,因此,认不认真也就无所谓了。

(四)详图设计软件非常溃泛

强大的计算机智能软件,若经熟练的详图设计师适当使用,则钢结构详图的设计效率、设计质量会成倍的提高,所需的详图设计人员也将大大减少。然而,一方面由于国内这方面软件不成熟,而国外相关软件价格昂贵,钢结构制作单位大多不愿意在这方面作如此大的的投入。另一方面,国外软件往往操作复杂,人员的培训也需要一定的时间和资金。所以当前真正采用详图设计软件的单位非常的少。

总之,目前我国的钢结构详图设计还处在低水准,被忽视的阶段。

三、建议

(一)建议有关部门对钢结构详图设计进行规范

明确什么样的钢结构工程必须进行详图设计,并对进行详图设计的单位的资质进行规范。目前无论是《钢结构设计规范》、《钢结构工程施工质量验收规范》都没有对钢结构详图设计作明确规定,只有《建筑钢结构焊接技术规程 》第2.0.3条有所提到:“制作与安装单位承担钢结构焊接工程施工图设计时,应具有与工程结构类型相适应的设计资质等级或由原设计单认可”。钢结构详图设计的资质等级一直很含糊,有的认为应有钢结构设计资质,有的认为钢结构详图设计就是拆图,无需设计资质。

据有关报道,在国家体育场建设期间,就出现过详图设计资质方面的争执。国家审计署国家体育场项目审计组在过程审计中,认定国家体育场总承包商违反规定,将钢结构加工详图深化设计任务委托无建筑工程设计资质的北京某公司实施,违反了《建设工程勘察设计管理条例》有关规定,要求取消合同。后来钢结构深化设计单位委托某律师事务所解决了此棘手问题。律师认为该钢结构深化设计单位作为专业的钢结构工程服务公司在此合作中实质上为深化设计咨询顾问身份,而非设计人,无需设计资质要求。最后各方同意了此意见。类似的争议经常出现,因此有进一步明确的必要。

(二)为提高详图设计的质量,建议在规范详图设计单位资质的同时,对详图设计人员的专业水准作出明确规定,必要时执行执业资格认定制度

只有这样才能促进详图设计人员素质的提高,因为在目前条件下,钢结构经营单位被利益所拘束,普遍忽视需要大量投入的在职培训,因此,详图设计师的培育不能由钢结构公司单独施作,基本的教育训练要依赖第三方,且从业人员的技能要依据权威机构的资格认定。

篇5

关键词：造价控制；钢结构；总承包项目；石油化工项目

中图分类号：TU723.3；TE65 文献识别码：A 文章编号：1001-828X（2016）033-000-02

跟据国内石化设计院的统计数据表明，石化类项目钢结构费用占整个项目总造价 的5%～7%。虽然占比较小，但工业项目总投资从上亿元至几百亿元人民币，由于总体规模很大，所以钢结构总造价还是相当可观的。[1]而工业项目钢结构工程作为建筑安装工程的一个部分，具有工期长、涉及面广，同时在施工过程中不可预见的因素多。因此如何正确控制钢结构的费用，在总承包项目运行过程中至关重要。

一、设计阶段

有关资料表明，初步设计阶段影响项目投资的可能性为75%～95%；技术设计阶段影响项目投资的可能性为35%～75%；施工图设计阶段，影响项目投资的可能性则为5%～35%。[2]很明显，项目投资控制的关键在于施工之前的投资决策和设计阶段。就总承包项目而言，应该将造价控制的重点放在设计阶段。

1.设计方案的选择和审查

在设计阶段大力推行限额设计、设计标准化等科学有效的方法，建立有效的激励机制，可使项目投资更合理，从源头上解决造价控制问题。[4]

2.初步设计概算的编制

初步设计概算的编制应比较全面、具体的反映工程建设造价，设计概算的费用直接影响总包总费用及实施成本。

（1）专业设计人员应当重视初步设计质量，设计深度达到规定要求，向概算人员提供详细准确的工程量。

（1）重视材料价格的变化趋势。由于近几年钢材价格波动较大，2012年HW400*400*13*21的单价为6064元/吨，2013年4948元/吨，到2016年单价降到2779元/吨。钢材费用占到整个钢结构的50%-80%，在整个钢结构工程造价控制中就显得至关重要，这就要求要及时关注钢材的价格波动，应当建立企业的信息网络，及时准确的掌握原材料和半成品的价格信息地区差异及规格差异。

二、招标阶段

1.采购招标阶段

钢结构制作过程包括两种形式一种是施工现场制作，一种是工厂化预制。

施工现场制作存在以下缺点：

（1）由于全部是人工在现场实施，其精确度无法保证。

（2）现场施工下料会产生大量边角料，造成材料损失且需要专门提供废料场地，增加运输费用。

（3）露天施工焊接过程会受到温度、湿度等影响产生构件变形。

而钢结构预制厂会按根据设计图纸进行细化，工人依据细化图纸进行下料、切割、焊接、钻孔等施工，预制厂采用的都是大型精密设备，如大型自动气割机、高精度数字钻床、大型埋弧自动焊机等等。都是批量制作，在保证施工速度的同时既能保证质量又能保证精度。因此钢结构预制场预制构件被广泛采用。

2.施工招标阶段

钢结构采用工厂化预制，现场施工工作可以分为钢结构安装、防腐工程和防火工程，通过工程量清单方式确定施工工作范围和单项价格。在确定招标范围时首先考虑钢结构安装、防腐工程和防火工程的分包情况。如果将钢结构全部工程发包给一个施工单位有利于工程项目的组织管理、控制工程造价和工程质量、有利于缩短建设工期、但是一般合同费用较高。但是如果把防腐、防火工程分包出去会有利于择优选择施工单位、控制施工质量、但是需要组织管理各施工单位、协调工作量较大，施工总费用也不容易控制，因此需要根据项目的实际情况考虑工程的分包方案。

招标文件中应该尽量准确的估算钢结构的重量，尤其是防腐和防火的工程量。防止施工企业采用低报价中标在施工过程中通过高索赔实现盈利。因此在评标过程中要审核每一项清单费用是否合理，尤其是考虑实际施工过程中工程量有可能会增加的项目价格是否过高。例如防腐工程，在实际施工过程中由于现场的现场材料保护原因或材料二次倒运等原因导致钢结构掉漆生锈，造成防腐工程量变大。因此招标前应参考概算及相关的费用规范，计算出合理的控制价。控制价的制定可以有效的控制投资，防止施工单位恶性哄抬报价带来的投资风险，也可以用来衡量报价每一项是否合理。

三、结算阶段

1.合同范围内工程量确认

1.1 施工图部分工程量

由于钢结构安装工程的采购及施工合同都是单价合同，工程量多少直接影响到整个工程的成本，应当投入足够的精力进行工程量的复核，以确保工程量的准确性。审核工程量也必须以施工图纸为依据，得出总的工程量。

1.2 工程设计变更

设计变更是工程施工过程中保证设计和施工质量，完善工程设计，纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作。一般包括原设计部门出具的设计变更通知单和施工分包方征得原设计部门同意的设计变更联络单（或称工程联络单）。[2]

2.防火工程面积确认

根据防火工程设计规范，只有以下部分需要防火涂料：

（1）单层钢结构例如框架的柱、承重柱间支撑、框架梁及设备支座、空冷器支架；

（2）平台透空的多层钢结构 地面以上10m范围内的框架柱、承重柱g支撑、框架梁及设备梁、设备支座、空冷器支架

（3）平台封闭的多层钢结构 地面至有可燃液体的平台面以及其以上10m范围内的框架柱、承重柱间支撑、框架梁及设备梁、设备支座、空冷器支架。

可以按照以上部位计算防火面积，在实际结算过程中也可以参考以下规范数据进行工程量的核算。

3.防腐工程面积确认

工程结算时，石油化工项目中钢结构防腐面积通常按以下方法计算：由于H型钢约占全部钢结构重量的80%左右，其余工字钢、中厚钢板、槽钢、钢管、角钢等仅占20%左右。因此在计算钢结构防腐时可以只考虑H型钢的防腐工程量。H型钢的防腐工作量较大，且面积容易计算，因此大于等于400 mm 的H型钢按外表面积计算，其他综合按38m2/t 综合计算。[3]

4.价格变动

根据采购合同的规定进行材料部分的结算。大多数的钢结构结算按照每批次单体钢结构安装完毕情况结算，吨单价按当月中石化物装部公布的H型钢HW400*400*13*21价格与项目招标当月中石化物装部公布的H型钢HW400*400*13*21价格波动比例进行调整（仅对超出正负5%的部分），原材料（钢材）涨幅在正负5%以内的不做调整。

5.合同外费用

在工程的实际施工过程中，会出现大量的以签证形式确认的不可预见的零星工作等工程量。这是总承包项目成本增加的主要原因。

签证产生的原因主要分为以下四类：

（1）非施工方原因造成设备、材料的倒运，人员和机具的调迁、停工、窝工、返工，造成了施工方的经济损失。

（2）由于施工条件不符合合同规定的要求而产生的签证。在技措技改工程中，由于施工工作面过于狭小，施工作业超过一定高度，需要使用大型机具才能保证工程的顺利进行，施工分包方在征得建设挝换蜃馨方同意后办理的工程签证。

（3）由供货厂家提供的设备材料质量存在缺陷，不满足设计、施工或规范要求，委托施工分包方在现场返修或整改而产生的签证。

（4）由于非本单位原因导致工程实体遭到破坏例如钢结构变形、掉漆或生锈，修补等零星工作。

四、结束语

总承包项目建设中钢结构造价控制是需要技术部门、经济部门、管理部门的统一配合、统一协调的系统工程，需要全过程、全方位的管理和控制。根据项目的自身特点，从源头抓起，通过各种方法提高项目设计水平，制定出合适本项目的采购及施工方案，选择技术力量、管理规范、责任心强的施工单位，在结算工作中认真核算工程量并审核合同外费用，从而实现钢结构工程造价有效控制。

参考文献：

[1]李小龙，等.浅谈工业项目钢结构安装工程中施工现场签证管理对结算造价的影响[J].管理科学，2010.

[2]张允宽，等.建设工程计价[M].北京：中国计划出版社，2009.

[3]王元芳.石油化工项目钢结构防腐工程的造价控制[J].当代化工，2014（43）.

篇6

关键词:进度控制;质量控制;施工管理;项目管理

中图分类号:TU712文献标识码:A文章编号:1009-2374 (2010)13-0157-02

随着我国钢铁工业的发展,钢结构建筑企业也在迅速成长。20世纪80年代,陆续在北京、上海、深圳等地建成几十栋高层钢结构建筑,90年代又在大跨度空间结构、轻型钢结构建筑方面有了较快的发展。大量的项目实践证明,钢结构工程具有强度高、重量轻、抗震性能好、施工周期短、建筑造型美观等优点。

由于钢结构工程已在建筑领域广泛应用,所以现场工程师对钢结构工程施工质量、进度等控制就显得尤为重要。本文结合某工程实例就如何以项目管理的逻辑思路和管理方法控制在施工过程中出现的问题谈几点体会。

一、钢结构施工统筹安排的必要性

钢结构施工是一项多工种、多专业配合的复杂的系统工程,一定要作出周到的施工方案,协调各个工序各个专业之间的施工顺序,对各个施工过程的前后衔接作出统筹安排,并与混凝土等工程作业面紧密配合。这不仅能够提高整个工程的施工进度,而且对保证建筑结构施工和其他体系安装的质量都十分有利。如果施工中各工种配合不好,各行其道,将会影响工程施工进度与质量。

如何对钢结构项目施工做出统筹安排:都是来源于第一条:“清晰的思路”。现场施工问题由项目管理的思维方法来解决,要做什么?怎么做?就是一个思维方式。从现在看来大概是以下七点,从而顺利的控制钢结构施工施工质量、进度等问题。暂且无法把这几点很清晰的来表明其顺序,其中点与点之间也是交叉的,如图1所示:

二、要以钢结构的“专业经验和知识”去“细心地观察”钢结构施工的进度和质量

理顺整个钢结构施工的工作思路,要很清楚的意识到解决钢结构施工的问题。首先站在一个高度和一定的距离上审视问题,也就是“处理正确的问题”而不是“正确的处理问题”,这两者的区别就在于前者是很主动的去想我要去解决什么根本性的问题,后者仅仅是在被动的解决一个个迎面而来的问题。

(一)质量情况

1.那些业主已经重视施工方没有做到位的东西,比如:系杆紧固。

2.那些业主还没有重视但今后肯定会重视,施工方需要当即处理的,比如主体结构完整性,预防漏雨的各项措施。

3.那些业主还没有重视但今后可能会重视,施工方可以去防范的,比如柱间支撑要先于打地坪前安装完成。

4.那些业主还没有重视但今后可能会重视,施工方无法解决的,比如上层板变形问题。

对发生无法预测的施工质量问题,做到不能在事前控制,一定要在事中控制,避免施工质量问题的进一步扩大化,造成无法返工或因返工产生很大的经济损失。

(二)进度情况

1.审视整个钢结构施工的施工进度状况到什么阶段。

2.观察人力配比状况,是否合理,是否协调;比如:彩板组人多而钢构组人少,是否可以协调人力。

3.审视整个钢结构施工施工进度的各个外在条件,比

如:土建的施工进度如何,是否妨碍钢结构施工。

通常将施工进度控制目标设定为安装工程的结束时间,在实施目标控制时主要考虑以下要点:(1)工程总进度计划对钢结构工程安装进度的要求;(2)总包合同对钢结构工程承包合同的特殊要求;(3)已建成的同类或近似项目的施工期限;(4)业主提供资金保证工程实施的力度;(5)钢结构承包商准备投人的施工力量;(6)钢结构制作分包商和材料供应分包商的履约能力。

三、要用“严密的逻辑”去“总结、分类”上述发现的问题,并注重“重点的区分”

在对钢结构施工观察后的质量信息、进度信息汇总后,详细地记录要点,再用严密的逻辑去总结、分类上述发现的问题,并注重重点的区分的结果。严密的逻辑,实际上就是罗列钢结构施工问题的过程。总结、分类,为的是怎么样去解决问题的过程。重点的区分很重要,以上四个步骤完成后,总结、分类出需要解决的种种问题后就应该明确哪些是需要重点重视的。

(一)质量情况

1.那些业主已经重视但施工方没有做到位的东西,比

如:系杆紧固。

解决:一是正式问题的严重性,使施工队和项目部都重视;二是加大系杆紧固的人数,严格要求施工队每个系杆紧固都要到位;三是加强工程师的监督力度。

2.那些业主还没有重视但今后肯定会重视,施工方需要当即处理的,比如主体结构完整性,预防漏雨的各项措施。

解决:派专人去进行主体结构完整性的检查和修复,且要每天记录检查结果。

3.那些业主还没有重视但今后可能会重视,施工方可以去防范的,比如:柱间支撑要先于打地坪前安装完成。

解决:增加施工人数,以保证时间。

4.那些业主还没有重视但今后可能会重视,施工方无法解决的,比如:上层板变形问题。

解决:立即施工队核查、修复。

钢结构施工方应按国家有关的质量评定标准和办法,对完成的分项、分部工程和单位工程进行自检,只有内部通过验收才能交给有关单位验收,才能保证一次验收顺利通过,才能使整体的建设工程质量让业主满意。

(二)进度情况

解决进度问题的措施主要有:

1.土建配合度问题。积极与监理业主沟通去促使土建不要妨碍施工方的进度,比如:下层板穿水电的线管。

2.材料到位问题。积极追综相关部门的材料。比如:保温棉。

3.施工队施工速度问题。与分包人老板亲自来督促、保证施工速度。

4.工程师的配合。建立钢结构工程施工进度控制的实施系统;工程师需及时对施工进度进行检查、做好记录,随时掌握进度实施状况;对收集的进度数据进行整理和统计,并与项目施工计划对比,从中发现进度中的偏差并进行工程进度预测,提出可行的修改措施;重新调整进度计划及相关计划并有力的执行;加强现场的施工管理和调度,及时预防和处理施工中发生的技术问题、质量事故和安全事故,减少这些问题对进度的影响。

四、要用强大的沟通协调内外部信息,并有力并巧妙地执行

钢结构施工项目中参加单位非常多,形成了复杂的项目组织系统,各单位有不同的任务、目标和利益,他们都企图以自己各自的行为来执行项目。项目中各个单位利益的冲突比企业中各部门的利益更为激烈和不可调和,其属于外部沟通,项目管理者必须使各个单位协调一致、齐心协力地配合工作,这就显示出项目管理中沟通与协调的重要性。强大的沟通协调内外部信息,从这张图来说,先谈外部沟通,再谈内部沟通。

(一)外部沟通

1.项目部与业主之间的协调。业主代表项目的所有者,对项目具有特殊的权利,要取得项目的成功,必须获得业主的支持。

2.项目部与监理机构关系的协调。项目部应及时向监理单位提供有关质保书、施工计划、报检资料、工程事故报告等,应按《建设工程监理规范》的规定和施工合同的要求,接受监理单位的监督和管理,协作配合。

3.项目部与设计单位关系的协调。项目部应在设计技术总说明、设计沟通与变更、钢结构结点处理、焊接工艺等环节与设计单位密切配合,同时应接受业主和监理工程师对双方的协调。

(二)内部沟通

项目部内的沟通分为现场工程师和对分包人的沟通。

1.对现场工程师责任心的沟通。建立完善、实用的钢结构施工控制流程。明确工程师各自的工作职责,设计较完备的各阶级的作业指导书,明确规定项目中正式沟通方式、渠道和时间,使大家按程序、按规则办事。

建立项目激励机制。由于钢结构项目的特点,更应注意从心理学、行为科学的角度激励成员的积极性。

建立公平、公正的绩效考评方式、标准,并定期客观、严格地对成员进行绩效考评。

2.对分包人的沟通。项目部与分包人关系的执行应按分包合同执行,正确处理经济关系、技术关系,严格控制项目的进度、质量、安全、成本,生产要素和处理好现场管理中的协调关系。

篇7

【关键词】 竣工结算 合同招投标文件 变更索赔 目标效益

1 引言

近年来，国家大力发展核电，核电施工单位作为核电建设的主力军无疑走到了核电建设领域的最前沿。在取得了辉煌成就的同时，我们亦应清醒认识到核电市场的竞争也日趋激烈，随着其它行业的单位（中国建筑、中国铁路）陆续进入核电建设市场，我们面临的竞争越来越大，赢利空间越来越小，我们的优势正在逐步丧失。

因此我们在通过不断创新保证施工技术优势，加强成本控制和管理的同时，做好工程竣工结算工作亦凸显重要。笔者参与了某核电站混凝土搅拌站、砂石料加工场及建设办公楼等项目建设从工程投标到竣工结算全过程工程预结算工作，现将这三个工程的竣工结算中积累的经验与技巧，与同行们进行探讨。

2 工程结算准备阶段

工程竣工结算准备阶段，人们往往认为是工程建设接近尾声、工程即将竣工时需要编制结算书的阶段。笔者所说的准备阶段是指从施工合同签订后工程开工至工程竣工整个过程，他贯穿整个工程施工阶段和竣工阶段的全过程。

2.1 开工前的结算准备

笔者认为主管该工程的预结算工作人员，在工程开工前拿到施工合同文本后应仔细研究招标文件和投标文件，在复核了招标清单准确性的基础上，结合招标文件上确定的关于结算的合同条款，对招标文件的错漏之处进行细致分析，结合投标文件的投标策略，考虑好如何在结算时加以充分利用，而对于投标文件的错漏之处，考虑好在结算时如何加以挽回损失，并在施工过程扬长避短，指导技术人员办理变更申请、现场签证、索赔签证和合同外委托签证等。如图纸中门窗部份，设计为普通门，而投标者投标时根据企业多年工作经验，预知将来可能会更改为生物屏蔽门，在报价时就会把木门窗价格相对报的低一点，那么预结算工作人员就应该发现这个利润点，与技术部门协商并督促其向业主发起变更申请，并做好货比三家，完成图纸对应型号的生物屏蔽门的询价工作，做到公司利益最大化。这个方法对投标报价时相对太低的分项工程同样适用。这就要求预结算工作人员全面熟悉定额、掌握定额及清单计算规则，熟悉施工图纸，且需具有一定的工作经验和专业知识。

2.2 工程施工过程中的结算准备

施工过程中的结算准备工作，主要是对工程施工阶段同步工程量的计算以及变更、索赔、零星委托事件的处理。

2.2.1 同步工程量的计算

工程施工时同步工程量的计算是很有必要的。一、可以发现现场施工时，图纸存在的问题，及时发起变更及索赔费用申请;二、可以及时了解施工方案、施工组织设计，算出图纸上不明确的分项工程的工程量（如模板施工、脚手架搭设、大型机械进退场）;三、可以做到理论和实践相结合，使学习模糊区域清晰化。这就要求预结算工作者熟悉施工图纸，深入工程、了解现场。

2.2.2 变更、索赔、零星委托签证管理

每一个工程仅停留在合同上是不行的，随着外部条件的变化，合同的一些约定也会有所变化，这就给我们“开源”创造了条件。在工程施工过程中，因工程本身及所处的环境有很多不稳定因素，常发生一些非施工企业责任且施工企业无法控制的干扰事件，这些事件的发生往往会打乱预定的施工计划安排，增加工程的施工难度，从而导致施工成本增加及工程延误。因此，我们在施工过程中应充分认识是到变更、索赔的重要性，做到及时发现问题，不断与业主、设计、监理单位沟通，为公司争取合理的经济效益。目前核电市场的竞争也日趋激烈，我国采用清单计价模式低价中标后，所谓“中标靠压价，赚钱靠变更”，虽言过其实，但有变更就为我们的“开源”创造了条件。

变更索赔的基础是事实真实存在，资料详实及时。项目一开工，就注意收集保存相关的政策法规、合同文本、施工会议纪要、有关工程的来往信函、电话记录、施工进度表、施工备忘录、实际气象资料、工程照片、各种工程图纸、原始单据、工程核算资料等。并建立相关资料台账，方便查阅。技术部门、施工部门在起草变更、索赔签证、零星委托签证文件时，预结算工作者适当引导，是很有必要的，必须措词得当，因果关系明确，要把引起工程费用增加的责任确定在建设单位。如沟槽土石方开挖工程签证就应写明签证的原因，事件发生的时间、地点，沟槽的深度、宽度，地质情况，土质的类型，挖出的土石方以回填的土石方是否需要运输，如需运输则应写明运输工具及运距等。变更、索赔事件发生后，预结算工作者应在其时效期限内督促技术施工人员做好签证工作，及时发函，编制费用计算书，报送监理、业主，并完成核对工作，以免过了时效，得不到应有的补偿，使公司蒙受损失。另外起草签证文件时还要注意不与合同上的相关条款有冲突，如果某些重大变更影响到合同内容的，则需要签订补充协议。

3 工程结算书编制阶段

这个阶段主要是把施工阶段做好的合同内造价和合同外变更、索赔工程签证、零星委托工程签证的结算资料分类汇总，整理出整个工程项目的建筑安装工程费用结算书报监理、业主及业主委托的审计单位审核。由于我们做出的结算书要经过监理、业主、业主委托的审计单位三重审核，因此在形成结果前（即计算书发出前），在考虑公司的目标效益的同时，适当地保留余量，并做到心中有数。

4 工程结算书报送阶段

这个阶段相对简单，预结算工作者只需在合同约定的时间内，把工程项目完整的结算资料按合同及业主程序要求提交给监理单位及建设单位就可以了。

5 工程结算书审核阶段

在这个阶段中，结算编制人员要与监理单位（如有）和建设单位的造价管理人员把该工程项目的所有分部分项的量和价都核对一遍。这个过程也是有技巧的，因为一般审核的时间不会很长，而监理单位（如有）和建设单位的造价管理人员一般不会像我们施工单位的预结算人员一样在施工期间把所有的量和价都算一遍，他们一般会和投标时的清单量作一个对比，超出清单量较多的部分，以及他们认为工程量虚高的部分重点审核，或者抽查部分子项，所以相对他们来说我们是有优势的，首先我们应该在心里上明白这一点，然后沉着冷静地应对他们的审核工作，对余量部分可适当做出让步。

6 工程结算书审定阶段

这个阶段也是比较重要的阶段，与委托的审核单位的造价人员面对面的进行核对、谈判，核定最后建筑安装工程的最终工程造价。审计单位因经历了很多个工程项目的审计工作，因此他们会按他们工作经验及办公软件筛选出他们认为有问题的子项，重点分析、匡算或着重计算。但因工程造价的单一性，且业主委托的审计单位都有时间限制，他们核减的大部分工程量连审计单位自己也没有十足的把握，因此应对审计单位的竣工结算审核工作，需掌握一定的方式、方法和技巧。当审计单位通知你去核对工程结算书时，一定要先看核减的项目，不要轻易同意他们的审核意见，把他们的意见拿回公司后仔细推敲，然后拿有把握驳回他们意见的子项首先和他们核对。比如某核电站砂石料加工场结算时工程审计单位审核时，在钢结构上核减了不少工程量，我们回去后连夜计算所有钢结构平台的工程量，发现1、2、3号筛分的钢操作平台的计算结果超出我们的上报量些许，其他量的确少于我们上报的量，因此去和审计单位核对时，我专挑了这个子项和审计单位的负责人核对，只核对了1个筛分平台钢结构的工程量，我便提出我们上报的工程量偏小，要求重新计算，核算超出的量按核算结果调整，结果审计单位不同意再算，所有的钢结构量都按我们的上报量通过。

当然也有审计单位掌握了确切工作量，辩解已无法解决问题的子项，那么我们在同意核减的同时，寻找新的利润点，使最终结果达到理想值。例如某工程竣工结算，审计核减了二百多万，而我单位补充报价366万，其中社会保障费312万元，最终业主审核结果为339万元，其中社会保障费286万。而本人申报社会保障费源于上网查看相关行政法规，[1]无意间看到了的关于印发《山东省建筑企业劳动保险费用行业管理办法》的通知（鲁建工劳（1996）01号文的第十一条第五款规定：省外进鲁施工企业劳保费的拨付均由市地行业管理机构按其施工项目所收取的劳保费用的一定比例返还。也就是说我单位承建的项目投标时只计取了社会保障费用的税金，未计取社会保障费，开工时建设单位交给当地行业管理机构的社会保障费，业主应同样按一定比例返还给我单位。因此，知识的补充积累是有必要的，虽说适时掌握政策法规，了解行业规范，熟悉材料价格信息是每个造价工作者份内之事，但在我单位与建设单位结算之前的所有工程结算却并未有人与之结算该费用，这一次网上浏览学习，也算是为公司挽回286万元的损失吧。

7 结语

核电项目工程竣工结算是一个复杂、完整的过程，它包括了合同内部分竣工结算和合同外部分工程变更、索赔、零星委托竣工结算两部分，贯穿了施工合同签订后工程开工始至工程竣工结算书审定的整个过程，也涵盖了质量、工期、资源和安全的管理等方面。每一个方面的管理过程，都迟滞、制约、影响或者推动着工程结算工作。只有全员参与全过程参与相结合，运用科学的管理方法，不断创新，核电项目的工程结算才能做到尽善尽美，公司的效益最大化才能得以实现。

篇8

关键词：铁路 物资 管理 办法

一、新实施的《铁路建设项目物资设备管理办法》与原有办法的比较

（一）甲供、甲控、自采物资范围的调整

1、甲供物资范围的调整

（1）通信设备类增加专用空调

这一调整主要考虑机房降温需要，而且对专用空调的质量较高。甲供可以更好保证通信设备机房恒温恒湿运行，避免设备事故。

（2）站房工程中取消站房（含无柱雨棚）钢结构，增加中央空调主机（含多联机）、电梯两项内容。站房工程钢结构甲供过程中，由于只供材料，安装由施工单位负责，质量安全责任界限不好划分；另外钢结构的量大、到场批次多，规格形式复杂，不便于建设单位与施工单位的现场衔接管理，故从甲供中剔除。而新增加的中央空主机（含多联机）和电梯一方面是因为是涉及站房安全质量的重要物资，另一方面集中采购终止，故归入建管甲供物资。

（3）增加站前工程类物资，增加桥梁防水层材料、桥梁伸缩调节器、隧道防水坡、止水带、轨道无粘接预应力钢棒四类物资作为甲供物资。原因主要是站前工程中此类重要物资未被重视，此次进入甲供物资范围内，使站前物资管理得到完善。

2、甲控物资被取消

此前的物资设备管理办法中对钢材、水泥、混凝土用物资等物资作为甲控物资，要求施工单位在建设单位确定的合格供应商范围内、并在其监管下招标采购，由于工期紧，采购招标周期长，施工单位对此一直很有意见；另外由于混凝土用物资一般采用预制，其性能如运距过大会失效，一般采取就近购买原则，而中标单位在地缘地上如没有优势会不利于保证物资质量。

以上管理上的种种弊端，促使管理机构取消了甲控物资，将其纳入施工单位自采物资范围。

3、自采物资范围的调整

站后系统集成物资不再甲供。高速铁路站后系统集成采用施工总承包方式，施工总承包范围的的物资设备纳入施工总承包合同，由承包单位采购。由于高速铁路站后系统集成中有些物资属于甲供范围，但是如果由甲方供应，会增加不同系统设备接口之间配合难度，此次将施工总承包范围的的物资设备纳入施工总承包合同，就彻底解决了系统集成中的配合问题，使建设单位对施工单位的管理更加便利。

（二）明确了甲供物资验收合格后总包单位保管义务、损毁赔偿义务，总包因甲供物资发生的搬运保管费用包含在施工合同中。责任明晰后，就避免了以往因甲供物资与总包之间因保管、损毁、搬运产生的扯皮现象。

（三）甲供物资在施工图阶段招标

建设单位在施工图审核合格后编制甲供物资清单，费用一般为施工图预算内费用。施工图阶段招标可以更精准控制预算，可以有效解决初步设计阶段招标引起的超概严重问题。

（四）对于甲供物资采购超概清算问题做出明确规定

甲供物资拟中标价超出施工图预算价格的建设单位组织分析原因；确属物价上涨等原因，在不因此突破批复初步设计总概算的情况下，由建设单位确定进入公示定标程序或重新招标；属于围标、串标等人为原因的，依据规定重新招标；合同价超出施工图预算价格的，价差按铁道部规定办理。突破批复初步设计总概算的，按规定程序报上级主管部门批准。

该规定可有效控制甲供物资成本。

（五）施工合同范本中，将甲供物资从施工总承包合同中剔除。这就解除了总包单位甲供物资营业税免征相关税务工作，简化了其工作流程。

二、新管理办法的优点，解决的难题

此次物资管理办法的出台，大刀阔斧取消甲控物资，增加站前工程甲供类别，站后系统集成物资不再甲供，使甲供、自采物资划分贴近施工现场要求、更便于建设单位对工程物资质量的控制和现场的管理；明确了建设单位与施工单位在甲供物资现场交接相关问题的责任；更明确了甲供物资采购超概的成本控制和清算原则。所有这些举措对甲供物资管理都是非常有有益的，并且解决了很多困扰甲供物资管理者的质量、安全、投资等方面的难题。

三、对新出台的物资管理办法的延伸思考

此次管理办法的实施，虽然科学合理，但是笔者在工作实践中也发现目前管理办法中些许瑕疵，需进一步完善。

（一）管理办法调整不宜过分频繁。

由于铁路项目工期一般都在3年以上，如改变管理办法，重新确定物资分类范围，容易让政策执行者无所适从，增加工作难度，增加建设单位和总包之间的协调工作，增加合同变动引发的菜单成本（如甲控物资取消会引起总包合同的变动）。

（二）办法中明确的甲供物资采购超概的成本控制和清算原则，建设单位在实际执行中不好把握。甲供物资招标，建设单位可以按规定对突破批复初步设计总概算的，按规定程序报上级主管部门批准，但由于一个项目的甲供物资的招标并不是一次性进行的，而是根据工期要求分阶段进行，所以对于每次招标是否会导致突破批复初步设计总概算，无法预估。对于谨慎的招标人，会单项招标或批次招标突破概算就报上级主管部门批准，而对于不谨慎的招标人会在甲供物资最后一次招标结束后，一次性报上级主管部门批准，其结果跟以前“秋后算账”的概算清理没有差别。

如果此办法理解为各个单项甲供物资招标超初设概算均报批，也会增大管理者与被管理者的工作量，让上级主管部门无法正常工作。

篇9

【关键词】钢结构；质量；监理

1、钢结构工程质量监理的总体思路

钢结构工程施工质量验收过程中，始终以《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）为基础，贯彻“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”十六字方针，结合钢结构工程的特点，并且努力做到“三个协调和一个接口”，即与《建筑工程施工质量验收统一标准》相协调，与《钢结构设计规范》相协调，与其他13部建筑工程专业施工质量验收规范相协调，为后续施工工艺和评优标准等推荐性标准留有接口。

2、合理组建项目监理机构，认真编制监理规划

2.1 合理组建项目监理机构，抓好岗位建设

项目监理机构是监理公司派驻现场，对工程质量、进度、投资实施监督管理的机构，项目监理机构必须针对工程项目的特点、规模、技术复杂程度等组建，人员配置要专业齐全、结构合理，数量满足监理现场需要，并在现场配备必要的检测工具。同时，要加强现场岗位建设和形象建设，完善现场管理制度和办法，规范监理人员的行为，保证监理人员能履行自己的职责，提高监理机构的工作效率。

2.2 针对工程特点编制监理规划

监理规划是项目监理机构对工程实施监理的指导性文件，监理规划编制的完善程度，一定程度上影响项目监理的实施。在工程开工前，项目监理机构要组织监理人员针对钢结构工程特点、规模进行编制，明确监理过程中“三大控制”的程序、措施、方法，并在实施监理过程中，严格按照监理规划的内容和要求组织监理工作。

3、进行钢结构工程质量监理准备工作

1. 钢结构专业监理工程师参加图纸会审

按监理规划中图纸会审程序，在工程开工前熟悉图纸，召集、组织设计、业主、监理和施工单位和专业技术人员进行图纸会审，依据设计文件及其相关资料和规范，把施工图中错漏、不合理、不符合规范和国家建设文件规定之处解决在施工前。协调业主、设计和施工单位针对图纸问题，确定具体的处理及措施或设计优化。督促施工单位整理会审和设计交底，最后各方签字盖章确认后，分发各单位。

2. 审核钢结构安装施工组织设计

督促施工单位在收图后，按施工合同编制施工组织设计方案，经其上级单位批准报监理。经审查后的施工组织设计（方案），在施工中；如需要变更施工方案（方法）时，必须将变更原因、内容报监理和建设单位审查同意后方可变动。

3. 做好施工单位及工作人员的资质审查

由于钢结构工程专业性较强，对专业设备、加工场地、工人素质以及企业自身的施工技术标准质量保证体系质量控制及检验制度要求较高，在此环节中，要审查施工资质经营范围是否满足工程要求，施工技术标准、质量保证体系、质量控制及检验制度是否满足工程设计技术指标要求，考察施工企业生产能力是否满足工程进度要求，另一方面，要加强焊工素质的审查，焊工必须经考试合格并取得合格证书，持证焊工须在其考试合格项目及其认可范围内才能施焊。

4、加强现场施工过程中的质量监理

4.1 原材料及成品进场验收的监理

钢结构工程原材料及成品的控制是保证工程质量的关键，也是控制要点之一，所有原材料及成品的品种规格、性能等应符合国家产品标准和设计要求，应全数检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等为主控项目。

4.1.1 钢材的控制

1） 全数检查钢材、钢铸材的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。看其品种、规格、性能等是否符合现行国家产品标准和设计的要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。

2）对国外进口钢材、钢材混批、板厚等于或大于40MM，且设计有Z 向性能要求的厚板、建筑结构安全等级为一级，大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材等设计有复验要求的钢材，都要进行抽样复验，其复验结构应符合现行国家产品标准和设计要求。

3）钢材的表面外观质量应符合国家现行有关标准的规定。当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差值的1/2；钢材表面的锈蚀等级应符合现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923 规定的C 级及C 级以上； 钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。

4.1.2 焊接材料的控制

对焊接材料的质量合格证、中文标志及检验报告等重要部位焊接材料进行抽样复验。观察焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷；焊剂不应受潮结块，按要求抽查1%且不少于10包。

4.1.3 连接用紧固标准件的控制

全数检查连接用紧固标准件的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

4.1.4 涂装材料的控制

钢结构防腐涂料和防火涂料（经过具有资质的检测机构检测符合国家现行有关标准的规定）的型号、颜色及有效期应与其证明文件相符。开启后，不应存在结皮结块、凝胶等现象，观察按桶数抽5%，且不应少于5 桶。

4.2 钢结构基础工程的质量监理

钢结构工程的基础一般都采用混凝土独立柱基础，基础的混凝土及钢筋、模板的施工与其他工程的施工工序及方法相同，而基础独立柱中预埋的螺栓是质量控制的重点，单个螺栓及每组螺栓之间的间距、高低的偏差，直接影响钢结构工程的安装质量，我们在监理质量控制过程中，要求施工单位制作安装模板，螺栓组的固定，做好中间交接。

4.3 钢结构工程安装质量的监理

4.3.1 地脚螺栓的预埋。

地脚螺栓的预埋方法可采用直接预埋法，也可采用预留孔法。基础砼浇筑前监理工程师必须严格检查预埋螺栓施工方法的合理性、可靠性，以及各项实测指标是否在规范规定范围内。

4.3.2 螺栓安装质量的控制。

钢结构工程中螺栓连接一般用高强螺栓和普通螺栓，普通螺栓连接，每个螺栓一端不得垫2个以上垫片，螺栓孔不得用气割扩孔，螺栓拧紧后外露螺纹不得少于2个螺距；高强螺栓使用前我们检查螺栓的合格证和复试单，安装过程中板叠接触面应平整，接触面必须大于75%，边缘缝隙不得大于0.8mm，高强螺栓应自由穿入，不得敲打和扩孔；高强螺栓不得作为临时安装螺栓，螺栓拧紧应按一个方向施拧，当天安装的应终拧完毕，终拧完毕应逐个检查，对欠拧、超拧的应进行补拧或更换。

4.3.3 焊接质量的控制。

焊接工程是钢结构制作和安装工程最重要的分项之一，监理工程师必须从事前准备，施焊过程和成品检验各个环节，切实作好焊接工程的质量控制工作。不合格的焊缝不得擅自处理，定出修改工艺后再处理，同一部位的焊缝返修次数不宜超过2次。

4.3.4 除锈及涂装工程质量的控制。

钢结构的除锈和涂装是目前钢结构承包单位较易忽视的一项工作，也是钢结构工程施工的薄弱环节。监理工程师必须对各个工序进行严格的检查验收，这是确保钢结构涂装质量的基础和保障。钢结构涂刷前，涂刷的构件表面不得有焊渣、油污、水和毛刺等异物，涂刷边数和厚度应符合设计要求。

4.3.5 压型金属板工程安装质量控制。压型彩板制作安装前一定要督促施工单位制定周密可靠的彩板工程施工方案，尤其是要制定详细的排板方案、建筑构造作法及质量保证措施；制作、安装过程中要加强巡视检查、旁站监督和平行检验，使大部分质量问题消灭在施工前和施工过程中；严格进行检验批及分项工程验收，要确保节点构造合理、可靠、无渗漏，观感平整、顺直、严密、颜色均匀一致、板面无划伤、无锈斑、无污染。

5、结束语

钢结构工程的出现是建筑行业的一个新突破，在钢结构工程施工监理过程中，要真正发挥工程监理的作用，监理工程师要做好各分项工程的工序验收工作外，还要加强施工过程中的监督检查，这样才能保证钢结构工程的施工质量。

参考文献：

[1]GB 50205-95，钢结构工程施工及验收规范[S].

[2]张桂林.浅议钢结构工程施工过程监理控制要点[J].山西建筑，2009（35）.

[3]董来军.浅谈钢结构工程的施工监理[J].山西建筑，2009（07）.

篇10

钢结构工程合同范文1 建设单位： (以下简称甲方)

施工单位： (以下简称乙方)

甲、乙双方为配合完成本钢结构建设工程，明确各自在施工过程中的权利义务和经济责任，根据合同法条例和工程具体情况，本着平等互利的原则，经双方协商一致达成如下协议：

第一条：工程概况

1.工程名称：_____________________

2.工程地点：_____________________

3.工程范围：_____________________

4.设计单位：_____________________

第二条：承建方式

第三条：工程造价

工程造价按 元/ ㎡,面积暂定 ㎡，总造价人民币 元(大写) 。

如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。

第四条：开、竣工日期

本工程根据甲、乙双方议定的工期____天。施工中遇有下列情况工期应顺延：

1.因设计变更延误的时间以及甲方造成的因素;

2.因甲方不能按期支付工程款造成乙方不能连续施工所耽误的时间;

3.非正常停电的时间;

4.人力不可抗拒自然灾害，乙方无法施工的时间。

第五条：双方职责

(一)甲方：

1.甲方应向乙方出示工程项目批准及其他批准手续;

2.开工前会同乙方施工图审核，并协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护;

3.负责协调工程所在地的居民、村组可能发生的矛盾，以及城建、土管、税务部门等相关的矛盾与费用;

4.组织有关单位对设计图纸和有关的技术资料进行会审交底;

5.甲方指派____同志为工地代表，负责处理日常事务和工程质量监督等事宜;

6.按合同规定及时向乙方支付工程款。

(二)乙方：

1.向甲方提供工程施工图纸并负责设计不当所引起的后果，负责工程开工前的各项施工准备工作;

2.按时向甲方提供材料质量证明书;

3.做好分部项检查验收;

4.确保工程质量和施工安全、文明，严禁野蛮施工;

5.自觉遵守建筑单位的规章制度;

6.负责做好工程竣工交付后的回访保修工作;

7.乙方指派____同志为工地代表，负责工地的全面管理工作;

8.配合甲方协调工程实施中相关的矛盾。

第六条：安全：

1.承包方在工程施工至交付之前的过程中，发包方除驻工地代表外未经现场工程管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则安全事故由发包方承担;

2.承包方在施工过程中产生的施工事故，其责任均由承包方承担;

3.承包方应在其认为必要的处所设立安全警示牌或安全公告栏。因未尽安全提示义务或其他过错给他人造成损害的，承包方应承担责任。

第七条：付款及结算方法

按工程进度分期支付，其中：

第八条：工程质量与验收

1.乙方必须按施工图纸及国家现行施工规范进行施工，不得擅自变更和改动;

2.乙方应对全部现场操作、施工方法、技术措施的可靠性、安全性负完全责任;

3.工程所需材料均由乙方自组供应，并且要符合国家规定的国标材料。主要材料进场时，经甲方确认后方可使用。

第九条：竣工验收

1.乙方应在单位工程竣工前三日内，通知甲方验收，如甲方在一周内不能按时组织验收而又无正当道理时，或甲方经使用后，视工程验收合格;

2.验收中，发生不符合质量要求需要返工的项目，乙方应在双方商定的期限内完成;

3.工程支付后，乙方应主动回访，并对工程质量终身维护。在( )年保修期内，发生确因施工责任质量问题，由乙方负责并承担修理费用，在保修期外收取材料修理费用。

第十条：违约责任：

1.乙方收到预付款后应按期进场组织施工，无故逾期5天以上，甲方有权解除合同，乙方除如数返还预付款外，还应承担 元违约金;

2.工程质量不符合设计规定的，乙方负责无偿维修，并赔偿甲方由此产生的实际经济损失;

3.因甲方拖欠工程款而影响工程进度，造成乙方停工的，甲方应支付乙方误工费30元/人/天，并顺延工期。甲方拖欠工程款30日以上的，乙方有权解除合同并要求甲方承担 元违约金。

第十一条：附则

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同所属合同条款、协议条款、方案图、施工图、履行本合同过程中双方现场代表签署的联系单、指令单、会议纪要等要都有同等法律效力，但本合同具有优先解释权;

2.本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后成立;收到预付款后合同立即生效;工程竣工验收符合要求，保修期满结算工程款支付完毕后终止。

3.本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后可以签订补充合同或协议作为本合同的补充合同，并与合同一并具有法律效力。

第十二条：补充条款

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

钢结构工程合同范文2 甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程 具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：

第 1 条 工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地点：

1.3 工程面积：钢结构部分 平方米

1.4 工程内容：钢结构及维护和保温工程

1.5 承包范围：所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容

1.6 设计单位：

1.7 监理单位： 开工日期：

竣工日期： 总日历日期：

质量等级： 合同价款： 万元 乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。 本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。 安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。

第 2 条 合同文件及解释顺序

本工程合同由以下文件组成： 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程设计变更; 4、工程联系单; 5、工程签证。

第 3 条 合同文件使用的标准适用法律 适用法律情况： 国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本合同文件， 国家 (包括部、 委) 与上海市对同一问题均有规定时，以上海市的规定为准;上海市无规定的，以国家的规定为 准。 适用标准、规范：本工程应执行的规范如下： 《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定。

第 4 条 图纸 甲方在满足工程总进度计划前提下，按质按量提供建安配套施工图纸。 图纸提供套数： 甲方应提供全套施工图 5 套， 其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还 甲方。

第 5 条 甲方驻工地代表 甲方委派 同志为驻工地代表 上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责; 乙方必须接受其指令。 凡甲方代表及其委派人员 在本工程施工中， 在其职责范围内所发出的书面指令和签证， 均应视为甲方意见的有效表达。

第 6 条 乙方驻工地代表 乙方委派 同志为驻工地代表 乙方委派 负责现场施工 上述乙方行使乙方的全部权力和职责， 凡乙方代表及其委派人员在工程施工中， 在其职责范 围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。

第 7 条 甲方工作 甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺 利开工。 甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。 甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。 甲方负责进行脚手架的配合工作。 甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。 甲方负责按合同支付工程款。

第 8 条 乙方工作 乙方应在分阶段施工前 5 天向甲方提供分阶段施工进度计划，以后每月 1 日和 15 日向甲方 提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报，竣工前 15 天向 甲方提供竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料计划，另见双方签定的补充合同 乙方应做好对工地内的材料、 设备、 设施等的防火、 防盗工作， 并明确地下管线的保护工作。乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损 坏，应予修复后方可交付甲方。 乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工 的要求。 对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求， 工程交工前应清理好建筑物和施工现场。

第 9 条 进度计划 乙方应在图纸出齐 7 天后，向甲方提供施工组织设计，如甲方分阶段提供施工图纸，乙方应 在下阶段工程施工前 5 天后提供施工方案。 甲方代表应在乙方提供施工组织设计后 2 天， 以书面形式批准上述文件或提出修改意见， 逾 期视为确认。 第 10 条 工期提前和延误 本工程甲方标书要求总工期为 天。 本工程乙方如按 75 天完成，甲方给予 万元人民币的奖励。 如乙方不能在 75 天内完工，则给予 万元人民币的处罚(付款方法及细则另见合同补充)工期延误是指： (1) 外界因素对施工进度造成的影响，如一周内停电水造成等工累计超过 8 小时甲方予以 顺延。 (2) 因甲方原因对施工进度造成影响。 如不能及时办理有关手续， 不能及时提供施工图纸， 设计变更而引起甲方返工， 变更手续办理不及时， 造成乙方等工及因违反本合同条款造成的 其他影响等，乙方在这类情况发生后 5 天内，就延误的内容和由此发生的经济支出、工期延 误天数，向甲方代表提出报告，甲方应在 5 天内给予答复，逾期可视为确认。 (3) 非乙方原因造成的工期延误，由甲方代表在 5 天内签证认可，工期相应顺延。逾期视 作认可。 第 11 条 检查和返工 在工程竣工前 10 天，乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查，如发生有遗漏项目施工 质量等问题，甲方应立即通知乙方进行返工。 乙方在接到甲方的整改或返工通知后， 应及时予以实施， 待全部完成后， 方可作为正式竣工。

第 12 条 工程质量等级 本工程施工质量的评定以质量监督站为准。

第 13 条 隐蔽工作验收 隐蔽工程验收按上海市有关规定执行，需验收的部位按验收规范确定。

第 14 条 合同价款及调整 本工程包干价为 万元人民币。图纸变更则相应调整。

第 15 条 工程预付款、工程款支付及结算 本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。 工程款支付，工程款分四阶段支付 (1) 工程开工前，支付备料款 万元 (2) 工程量完成至钢结构进场安装后 5 天内支付总价的 20% (3) 工程量完成至钢结构主体后 5 天内支付到总价的 60%; (4) 工程量完成至钢结构维护、保温安装结束后 5 天内支付到总价的 80%;

(5) 竣工后 30 天内支付到总价的 95%，其余作为预留保修金。 (6) 预留保修金在保修期后无息返还。

第 16 条 材料供应 本工程大材料由乙方以包工包料方式供应(除甲方供应设备外)，乙方采购的主要成品及半 成品须先征得甲方认可，方可定货采购。甲方供给的设备材料参见补充合同。

第 17 条 竣工验收 工程竣工时，乙方应向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工资料一套 乙方应提前 15 天通知甲方进行竣工验收，甲方应召集各有关方面人员参加验收。 工程竣工后， 乙方应向甲方提交二套竣工图。 竣工图编制的要求按上海市建设工程档案管理 办法执行。

第 18 条 保修 保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙 方保修范围。 保修期限：自竣工验收通过之日起一年。 在保修期限内， 乙方对施工质量问题免费维修， 在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理 由甲方支付费用。 有关保修细则，双方另定协议。

第 19 条 争议 双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争 议或纠纷。如果发生争议，按下列 原则处理： 1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的 10 天内，双 方应保证合同的继续执行。 2、双方接受调解结果，应在调解作出后 2 天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方 不执行调解结果使调解结果无法执行， 任何一方可在调解作出 7 天后提请本工程所在地工商 行政管理机关进行仲裁。 如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。

第 20 条 违约如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付违约金。

第 21 条 安全施工和文明施工 乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。 乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。 乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定， 否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负 责。

第 22 条 不可抗力 因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。

第 23 条 合同的生效和终止 本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。

第 24 条 合同份数 本合同正本一式二份，双方各执一份。 本合同副本一式四份，双方各执二份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

钢结构工程合同范文3 发包主(全称)： (简称甲方)

承包方(全称)： (简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑 法》及其他有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，依法签订本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点： 工程内容： 资金来源：

二、工程承包方式：

三、合同工期：本工程预计形式日期月 竣工日期 年 月 日，合同有效工期 天。有 效日期以甲方首付工程款后，甲方基础允许施工，主钢结构 材料进场日期为准。

四、工程质量标准达到甲方提供图纸标准及图纸变更单 要求。

五、工程造价表

(注本工程造价不含税费，如产生税费，由甲方承担)

六、施工中的项目变更

在施工中根据甲方及设计要求。工程内容响应变更，增减工程量并入工程总造价。

七、双方职责：

1、甲方职责：

(1)无偿提供施工场地，做好三通一平，维护好施工外部环境。

(2)派人协助施工单位，监督施工质量。

(3)检查材料质量。

(4)按合同及时拨付工程款。

(5)水源电源接到施工场地并负责施工中所产生的费用。

(6)维护乙方施工，材料采购，装卸自主权，不受干扰。

2、乙方职责：

(1)签订合同后，按图纸、合同安排施工。

(2)如未按双方约定的质量要求施工，立即返工，返工费用自负。

(3)严格按钢结构施工及安装规范执行，保质保量。

(4)严格按操作规程和规范，安全文明施工，施工期间 所发生的一切安全事故，责任自负。

(5)在施工过程中如遇到天气或其它因素，以及甲方原 因造成的停工，工期相应顺延。

八、工程总价付款方式：工程总价元整。

1、本合同的工程款支付，按本企业名称及账号汇入;如果现金支付，凭本企业加盖财务专用章的收据。

2、甲方在合同签订生效当日内，按合同总造价的约% 计款 万元( 元)，预付乙方备料款。

3、工程进度款：

(1)主钢结构(钢梁、钢柱、钢架)到工地时，甲方按合同总造价款的约 %计款 万元( 元)， 付乙方工程进料款。

(2)钢架梁安装完毕，安装彩瓦前再付计款 万元( 元)。

(3)余款待主钢结构材料进入工地后天付清。

九、工程验收及双方异议处理期限

(一)按照双方认可的图纸要求，约定的质量标准验收。工程竣工时，乙方向甲方呈交验收报告。甲方接到验 报告三日内，山甲乙方双方进行验收，验收合格办理交接使用手续。如甲方提出有关质量问题，应以书面形式通知乙方，乙方在接到通知后三日内因到场整修。

(二)工程竣工后，甲方接到乙方验收报告三日内不进行验收，或擅自投入使用者，均视为该工程已验收为合格工程正式交付使用。

十、工程保修

(1)乙方负责该工程质量保修，期限为1年，保修期从乙方出示的验收报告之日算起。乙方接到甲方书面维修通知三人到场维修。

(2)质量保修期满后，在维修过程中，人工费、材料费 按成本费计算。

十一、违约责任

本合同经甲乙双方签字盖章后生效，任何一方不得随意 更改或中止，否则赔偿对方合同工程总造价百分之三十的违约金，并该工程所有材料归乙方所有，解除合同。

十二、合同争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成，可采取以下两种方式解决：

(1)提交工商行政部门调解仲裁;

(2)甲乙双方可向主张权利的所在地人民法院处理。

十三、本合同自签订之日起生效，一式二份，甲乙双方 各执一份，未尽事宜双方协商解决。

十四、其它：

双方签字认可的补充协议，作为合同的一部分;具有同等效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________