工程合作协议范文

导语：如何才能写好一篇工程合作协议，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

经甲乙双方充分协商,达成如下合作协议条款:

甲方根据国家规定的有关要求在宁波设立xx工程建设监理有限公司宁波分公司，所有成立分公司的手续均由甲方出面，由乙方负责办理，成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。甲方在宁波的分公司成立后，由乙方出面承包甲方宁波分公司的经营管理，乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务，并报甲方备案，甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理，乙方根据承接监理业务的收费情况，将每项监理业务收费的 %上缴给甲方作为甲方的管理费用。

甲乙双方权利义务：

（一）甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。

（二）甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理，并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。

（三）乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求，严格实施监理法规中条文条款，严格做到三控二管一协调监理顺序，保证工程监理质量。

（四）乙方必须配备相应的工程监理专业人员，确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求，所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。

（五）乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表，及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况，并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。

违约责任：

甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明，否则乙方有权随时解除本合同，并要求甲方赔偿相应损失。

乙方必须按合同约定上交相应的管理费用，逾期交付超过三个月的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。

本合同一式两份，甲乙双方各持一份，由甲乙双方签字并盖章后生效，双方若因本合同发生争议的，应尽量协商解决，协商不成的，双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。

甲方： 乙方：

---------

合同甲方： （以下简称甲方）

合同乙方： （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方在“平等、自愿、公平和诚守信用”的原则基础上，经过双方充分友好协商，本着优势互补、互惠互利和风险共担的原则，就 投标签约期的合作达成一致，订立本合同。

一、合作的性质

1.1 合作双方不共同出资，不组成新的经济实体，合作双方独立经营，经济上独立核算，财产责任互不连带；

1.2 乙方挂靠甲方，在甲乙双方合作期间其名称为：“ 工程有限公司”；

二、合作方式

乙方充分利用自身优势为甲方所进行的项目投标工作提供信息咨询，甲方则在中标后支付乙方一定的费用或视乙方资质情况，切块。

三、甲方的权利和义务

1 、以葛洲坝集团第二工程有限公司的资质参与投标，负责编制资格预审文件和投标文件，并确认最终投标价。

2 、办理投标保函及中标后的履约保函，并负责组织商务谈判和中标合同的签订。

3 、若工程中标，则由甲方组建项目部，全面负责工程施工期间的各项管理。

4 、负责提供必要的资料，配合乙方做好项目公关工作。

四、乙方的权利和义务

篇2

乙方： (以下简称乙方）

为推行项目法施工，强化项目管理，增强企业集团优势。通过招投（议邀）标程序，经甲乙双方友好协商，本着互帮互利、共同发展的原则，甲方将 与乙方设立塘厦新亚洲工程部 ，为了新亚洲工业城三旧改造项目顺利承包及东莞、佛山等地乙方协议标工程的挂靠，双方达成如下协议：

第一条 工程名称及工程地点：

1、工程名称： 东莞新亚洲工业城开发有限公司

2、工程地点： 东莞塘厦

3、合同造价： 大约5亿元人民币〈建筑面积3900平方米。〉

第二条 承包指标：

1、工期指标：工期以甲方与业主签订的合同工期为准。

2、质量指标：质量以甲方与业主签订的合同质量为准。

3、管理费用：按工程结算总价为基数，上缴给甲方 1％（不含上缴地方政府及有关部门的各种规费和税金）。

4、安全指标：本工程施工期间不得出现死亡事故，重伤频率控制在0.5‰以内。

5、文明施工指标：本工程施工期间乙方应严格按公司和当地政府的有关规定执行。贯彻ci标准，争创文明工地。

第三条 费用交纳办法：甲方按规定在收取业主工程款的同时每次收取业主付款的 1 ％（其中暂扣税金（按国家税率定％、履约保证金（按业主要求定％）（该保证金在工程竣工结算完成，无拖欠分包工程款、材料款、单位员工和农民工工资等债务，工程资料、结算资料等相关资料完整上报公司并收到质保金后随质保金退还。）、

第四条 双方的责任：

一、 甲方的责任：

1、 负责与业主签订施工合同及补充协议、并组织指挥乙方实施合同。

2、 审核乙方编制的施工方案和预结算。

3、 组织对施工进度，工程质量和安全生产的监督检查。

4、 负责工程款的收取、管理并监督项目对资金的使用。

5、 负责该项目工程成本和财务开支的审计。业主的工程款项到达账户后必须在三个工作日内按计划支付给乙方，不得以任何理由扣留。

6、 甲方指派相关人员负责项目的安全、东莞新亚洲工程部章印的管理及工程款项、工程进度、工人工资的发放情况，工资由乙方承担，工资从开工起计算，竣工后终止每月3000元∕月

7、 报建项目经理的指模采集费用由甲方负责支付，但工地检查需要项目经理到场或工程例会需到场时，费用由乙方承担（属工程施工时的差旅费+出场费不超过1000元∕次）

二、 乙方的责任：

1、 负责实施并确保合同条款的顺利执行。并按规定及时填报年、季、月工程进度计划和财务报表。

2、 严格按国家颁发的现行施工规范、质量检验评定标准以及施工图和技术要求进行施工，并对工程进度、施工质量、安全生产负责。

3、 负责办理与业主的施工现场签证及有关索赔基础资料，编制施工方案和施工图预算，在甲方的组织管理下办理工程结算和竣工验收资料等。

4、 乙方可要求甲方印制统一规格的名片以便于与业主沟通、交流，但不得私刻项目部章印和公司章印，一旦发现，罚款伍万元∕次，并保留诉诸法律的权利。

5、 服从甲方管理和领导，执行合同的其他条款。

篇3

委托单位：_________

设计单位：_________

设计编号：_________

合同编号：_________

建设单位（甲方）：_________

设计单位（乙方）：_________

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

一、工程名称，规模，投资额，建设地点 甲方委托乙方承担_________工程的设计项目，建筑安装面积为_________平方米，批准总投资为_________元，建设地点在_________.

二、甲方的义务 1.甲方应在_________年_________月_________日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在_________年_________月_________日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

三、乙方的义务 1.乙方必须在_________年_________月_________日以前，向甲方交付初步设计文件；在_________年_________月_________日以前，向甲方交付技术设计文件；在_________年_________月_________日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式_________份，技术设计文件一式_________份，施工图设计文件一式_________份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。_________年_________月_________日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件，材料设备清单）。（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。） 2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。 3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。 4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

四、设计的修改和停止 1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_________元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。 2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。 3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。

五、设计费的数量和交付办法 本设计合同生效后_________天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后_________天内，甲方应向乙方支付_________%的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后_________天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。

六、奖励与违约责任 1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取_________%奖励乙方。 2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日_________元计算增付设计费。 3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。 4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_________天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_________%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。 5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

七、其它 本合同自_________年_________月_________日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与

本合同内容抵触。 在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式_________份，送_________等单位各留存一份。 建设单位（甲方）（盖章）：_________设计单位（乙方）（盖章）：_________

代表人（签字）：_________ 代表人（签字）：_________

开户银行：_________开户银行：_________

篇4

为全面推动半导体照明产业变革，淘汰低效能照明光源，发展绿色照明产业，中国领先的半导体照明方案供应商浪潮照明公司与全球LED照明领域的行业领先者科锐公司在山东临沂成功签署战略合作协议。

浪潮集团技术总监兼浪潮照明副总经理于治楼和科锐中国市场总经理唐国庆分别作为双方代表签署了战略合作协议。浪潮集团副总裁兼浪潮照明总经理武立忠、常务副总经理张海宇、科锐中国市场推广部总监林铁、艾睿亚太区照明销售总监吴秉彦等应邀出席并见证了此次签约仪式。

浪潮集团是中国领先的信息科技产品和领先的解决方案服务商，拥有“浪潮信息”和“浪潮软件”两家国内A股上市公司和在香港联交所上市的浪潮国际有限公司。2009年，浪潮集团在临沂投资兴建了专业从事LED照明应用产品的生产、研发基地，园区覆盖面积300余亩，一期竣工112亩，拥有目前国内最大的专业生产LED照明室内外光源产品单体产房，具备年产1亿盏LED照明产品的生产能力。浪潮集团计划投资7.5亿元，将临沂光电产业基地打造成为国内最大、国际知名的半导体照明产品生产基地，并致力成为国内领先的行业整体节能方案供应商。浪潮集团副总裁兼浪潮照明总经理武立忠表示，浪潮与科锐长期以来一直保持着非常良好的合作关系，此次双方战略合作协议的签订，是中国自主品牌与国际先进技术的充分结合，双方将进一步充分沟通和理解国内外LED照明市场的新趋势和新需求，利用双方的技术优势，立足于绿色照明、智能照明和健康照明，合作开发替代性和适应性更强的LED照明产品，不断推出满足国内、国际市场需求的LED照明产品和解决方案。

科锐中国市场总经理唐国庆在致辞中提到，科锐作为全球LED外延、芯片、封装、LED应用解决方案与化合物半导体材料为一体的著名制造商，具有在氮化镓（GaN）和碳化硅（SiC）等方面独一无二的材料技术与先进的白光技术。科锐照明级LED在亮度、光效、热性能、寿命、可靠性方面均在业内领先，拥有可满足各种照明应用领域需求的LED产品系列，可谓是应有尽有任你秀。今后，科锐将与浪潮照明携手，利用双方在照明领域的优势，积极深入在市场拓展、品牌宣传、技术创新等方面的紧密合作，共同推进中国半导体照明产业的繁荣发展。科锐也将继续秉持“科锐芯，中国情”的市场发展战略，竭尽全力地为合作伙伴以及客户“智”造更大、更多的价值。

篇5

关键词：预结算；审核；常见问题及对策

建筑工程预结算是工程造价管理工作的重点内容之一，主要指专业造价人员利用所掌握的专业知识和工作经验对施工单位上报的工程项目（新建、改建、维修）的预结算，根据合同约定、国家颁布的统一定额和行业定额、费用定额及其配套的地区单位估价表进行审核的一项工作。工程造价是建设工程造价的简称，它有两层含义：一是指建设项目的建设成本，二是指建设项目中承发包工程的承发包价格。现结合实际工作及对工程造价中预结算审核有关问题的思考，谈以下几点：

一、工程造价预结算审核的内容

1.文字基础资料的审核。收集并熟悉工程量计算规则，以设计施工图、施工合同、招投标文件、施工技术方案、工程竣工图纸及会议记录、设计变更和施工签证单，以及工程造价信息等相关工程造价的文字基础资料。基础资料中招投标文件和施工合同是建设工程项目内容、工程造价确定的基础，是甲乙双方权利、义务的约定，为防止疏忽的发生，应仔细阅读、认真分析，严格核对计算尺寸与图纸尺寸是否相同。对于设计变更及现场的签证要及时的认真核实情况，始终做到一切从事实出发，采用科学规范的计量方式，在节省开支上做好工作。

2.工程量的审核。鉴于工程量准确计算的重要性，项目计量单位必须与工程量相匹配。工程造价由工程量、工程单价、费用、材料价格等多项因素确定的，而工程量的计算是其中最直接的重要因素；只有准确计算工程量才能进一步核定工程造价。工程量的审核主要依据预算定额工程量的计算规则。工程量的审核涉及大量工程资料、施工现场状况等各方面因素，需要重点审核工程量的重计、错计、漏计。

3.定额基价的审核。工程造价定额具有科学性、权威性、法令性，它的形式和内容，计算单位和数量标准任何人使用都必须严格执行，不能随意提高和降低。定额基价的审核主要是审核分项工程定额的名称、规格、内容、计量单位是否与设计图纸标准要求一致；换算单位是否是定额允许；换算是否正确及审核补充定额单价。在审核工程造价预结算时应注意以下几点：a.在直接套用定额单价时，首先要注意采用的项目名称和内容与设计图纸标准是否一致，如材料名称、安装方式、型号规格等；材料单位是否统一，材料是否按图纸和定额标准计算且提供材料损耗率等；其次，工程项目是否重复套用。如在给排水、燃气工程室内外管道安装中，已包括管件的安装应避免重复计算工程量及套用定额子目。b.在换算定额单价时，要弄清换算的内容是定额中的人工、材料或机械中的全部还是部分，换算的方法、系数是否合理，这些对定额单价的准确性都会产生直接影响。

4.费用的审核。取费应根据工程造价管理部门颁发的文件及规定，按照企业资质取费类别、工程类别、施工企业劳保等级的不同，结合相关文件如合同、招投标书等来确定费率。同时应注意取费文件的时效性；执行的取费表是否与工程性质（类别）相符；费率计算是否正确。如工程取费基础是否正确，是以人工费为基础还是以直接费为基础。对于费率下浮或总价下浮的工程，在审核时要注意按合同或招标书规定费率在其总费用时作出相应下浮。

5.材料价差的审核。主要审核材料价格是否严格执行施工合同、招投标文件中的规定；对于在招标文件和施工合同中明确规定由施工企业按市场价格包干的材料，则不得因市场的起伏变化予以调整，不该进行调差价的决不进行调差价；另外在所报结算中所取定的材料价格是否套用了当期材料价格，是否跨期高套；同时还要审核材料用量分析是否正确。

二、工程造价审核中常见问题与相应对策

1.加大工程量，虚报工程造价。审核时常见施工图当竣工图，施工过程发生的设计变更，又在结算时重复计算。施工别是两个施工单位共同承建的工程，易出现混淆施工界面现象；另外，在施工中因设计变更引起的工程量变化却未能及时办理变更签证审批手续，到结算时补办，加大工程量或实际施工中出现减少或取消，而在结算中仍未做调整，从而提高工程造价。对策：审核时做好现场调查研究，把好签证关。重点检查现场签证及记录是否完整、齐全，并防止事后补办签证，根据实际情况，合理计量。

2.高套定额，增加费用。主要表现有：（1）由于新技术、新材料的不断出现，导致定额缺项，从而高套定额；（2）利用定额换算，提高项目单价。对策：在审核套价时，应熟练掌握定额中的说明及计算规则、工作内容、单价组成；对于定额缺项，应依据自身经验，结合实际的施工情况测定所审工程的人工、材料、机械消耗量，合理确定补充定额子目，实事求是，客观的反映工程实际总价。

3.提高计费标准，虚设费用。实际工作中，施工企业在编制工程预结算时，不按工程类别、取费标准规定自行提高。二类工程的费率的按一类工程费率计取，从而提高工程造价。另外，施工企业虚设费用现象较多，如因施工单位自身原因返工的项目；施工现场临时设施项目，施工单位现场用工等；有的工程在建造过程中没有使用大型机械和特种机械，而在竣工结算时却列入许多大型机械进退场费等费用；有的工程根本不需要抢时间进度，却列入了夜间施工增加费、赶工措施费等费用。对策：根据竣工资料并深入现场或电话询问现场人员，核实工程资料是否与工程实际一致；结合隐蔽签证、现场签证和设计变更，进行审核计算，认真核实每一项工程变更是否真正实施。

曲解合同，增加总造价。曲解合同主要是对合同中不严密的造价条款理解不同，如对于总价包干的闭口合同（除了工程范围发生变化外），施工中仍发生由于各种条件变更等扩大工程量，而要求变更造价；对于开口合同，往往对合同条款限制不到位，对工程结算没有约束力。施工单位就可借此利用它的漏洞高估冒算，从而增加总造价。对策：认真核对工程内容是否与合同条件要求相符，对于闭口合同不留活口；对于开口合同，明确结算要求；对总价包干项目，在竣工结算时包干部分不再调整工程造价，按合同包干价结算，结算时只对有设计变更或业主另外签证部分追加合同价款。如果合同中有约定的优惠条款，审核施工单位报送的结算文件中是否有按合同约定进行优惠。另外，有些项目合同中已经约定了风险包干范围及风险费用，审核时应注意这部分项目的费用不得再计入工程结算价款中。

三、结语

由于工程造价预结算的审核是一项细致的技术经济工作，在工作过程中，必须具有专业性、知识性、政策性、技巧性与责任性。工程预结算的审核不仅直接关系到建设方与施工方之间的利益关系，也关系到项目工程造价的实际结果，应尽量做到仔细、客观、公正。同时为企业严格把关，控制支出，以达到节约投资、降低成本的目的，从而提高企业效益。

参考文献：

[　1]郑晓永浅.谈工程造价的预结算审核J[].山西电力.2005，76（：）32-35．

篇6

关键词：工学结合；一体化课程教学；团队协作能力

工学结合教学应该是以行动为导向，强调教师（师傅）的教为主导，学生的学（行动）为主体，以师生之间或学生之间的协作行动为主要的方式，以学生的专业能力（技能）和社会能力整合后综合性的实践能力作为主要评价依据的课程体系。工学结合一体化教学是在课程的学习过程中能够最大化地理论联系实际，在真实的生产环境完成学习任务的一种教学模式，这种教学与生产零距离的学习方式，能够使学生的综合素质水平得到迅速而有效的提升，为学生将来的职业发展奠定良好的基础。

一、工学结合一体化概念

1.工学结合一体化

工学结合，就是以就业为导向，让学生在校学习期间有机会进行生产一线和具体工作任务的实际操练，把所学知识用于生产实践，又将实践中遇到的问题，通过再学习寻找解答，得以提高，即“学习---实践---再学习---再实践”，使学生的专业知识和职业技能得到全面提升，成为受用人单位欢迎的技能型人才。在坚持“做中学，做中教”的教学模式下，学生的思想道德素质、吃苦耐劳精神、专业技能都有不同程度的提高。

当前不少的中职学校都十分注重校企合作，与企业进行深度融通，建立实训基地。工学结合一体化课程教学都是直接将上课的地点设立在工厂中或企业在学校设立生产车间，把生产和教学结合在一起，教师（师傅）把课程讲解过程中结合到生产实际中去，让学生能够了解一些具体的设备的具体使用步骤，产品的加工流程和加工工艺等。教师（师傅）将时间充分的留给学生，让学生在生产实践的过程中能够更好得理解课程的内容，并掌握相应操作技能。总的来说，通过工学结合一体化的课程教学模式，尤其对于工科类专业的学生来说，对其专业发展起到了非常有效地帮助，而且也在一定程度上培养了学生之间的团队协作能力。

2.工学结合一体化课程开展的必要性

当前在中职学校中开展工学结合一体化课程教学是非常有必要的，一方面对于当前以就业为导向的人才培养起到了非常有效的帮助。在传统教学过程中，存在大部分的学生在学校掌握了大量的理论知识，但是到企业进行工作的时候，感觉无从下手，不清楚该怎么做，不知道一些具体的设备该如何操作，并且往往课本上所学习到的内容与实际操作是存在非常大的差异的。

因此在这种就业环境之下，开展工学结合一体化课程教学对学生的发展起到了非常积极的帮助。学生在实际的课程学习过程中，教师手把手的教导学生具体的设备和仪器该如何使用，在使用的过程中需要注意哪些问题，在实际的操作过程中那些突况与书本上的知识是不同的，通过工学结合一体化的课程教学，学生的实际动手能力得到了有效地提高。而且在教学时候，学生们之间的团队协作能力也能得到潜移默化的提升。

总的来说，在中职学校中开展工学结合一体化课程是非常有必要的，不仅能够使学生未来的职业发展更加顺畅，而且在工学结合一体化课程学习过程中，学生的团队协作能力得到了有效的提升，为将来参加工作奠定坚实的基础。【1】

二、工学结合一体化课程开展培养团队协作能力的具体对策

前面我们对当前工学结合一体化课程开展的概念以及必要性进行了简单分析，可以看出在目前的发展来看，工学结合一体化课程教学对学生的帮助是非常大的，为学生未来的就业奠定了良好的基础。同时在我看来通过工学结合一体化课程大大培养了学生的团队协作意识，使学生能够重视团队的重要性。下面我们具体来看一下在工学结合一体化课程教学中培养学生团队协作能力的对策。

1.强化教师的业务培训，提升教师的专业技能和素养

要能很好地推行工学结合教学模式的改革，教师的专业技能和素质的提高至关重要。做好教师的培训工作，提高教师自身的专业水平和能力，应分期分批到企业生产一线学习实践。教师应了解企业的生产工艺流程，了解企业文化、产品工艺流程、岗位人员的职责和需求等。在校企合作中，应重视对教师职业实践能力的培养，坚持教师下企业实践制度的切实推行。只有这样教师才能在实践中获得本专业范围内的实践知识和技能，了解企业的组织管理和实施，并学习合理的工作方式；还能熟悉学生未来的职业环境，了解企业里的问题和社会现状。只有这样教师才能掌握企业新技术的进展情况，了解学科专业的前沿领域，开阔的视野，积累实践经验和对工作深刻的感性体验。只有这样教师才能正确地引导学生，有效地开展团队教育，保证工学结合一体化的顺利进行。

2.工学结合一体化课程教学实行分组培养学生团队能力

在当前大部分的工学结合一体化课程学习过程中，学生如果没有进行分组是很难在学习的过程中接触到设备或者一些仪器的练习的。因为很大一部分设备数量上有一定的限制，无法保证每一位同学都能够充分的接触这些设备。因此在进行课程学习的过程中，进行分组学习的模式不仅能够使每位同学的实践能力得到充分的提升，而且也在一定程度上培养了学生的团队协作意识。【2】

在工学结合一体化课程开展的过程中，教师将班级中学生进行小组划分，然后每一个设备或者仪器对应一个小组，这样教师在讲述完一个具体的设备该如何操作或者如何使用之后，就以小组的方式来进行操作。在操作的过程中教师应当重视培养学生的团队协作意识，比如在一些设备的使用时，让某一位同学管理设备一个方面的操作，让另外几位同学管理设备其他几个方面的操作，然后在设备实践的过程中，想要将设备使用好，就需要同学们之间进行有效的沟通和讨论，在操作的过程中学生们之间就会逐渐建立团队意识，为了能够将设备使用好，就会树立团队协作的意识。

总的来说，在进行工学结合一体化课程教学过程中，教师需要重视分组的重要性，分组能够使每一位同学都能够接触到一些具体设备的使用等，对学生的学习效果以及学习兴趣都有极大的帮助。而且以分组形式来进行课程教学对学生的团队协作能力有很大的提升。【3】

3.优化课程内容，改进教学方式，提升学生团队协作能力

在进行工学结合一体化的课程教学过程中，教师应当转变传统的教学思路，重视课程学习过程中学生团队协作能力的培养，重视课程学习中实践性认知的重要性。在教学的过程中突出职业素养，以培养学生的职业素养为重，把课程的改革转变为以学生为中心的课堂讲学模式，在课堂讲学过程中重视学生的主观能动性发展，同时重视学生在课堂的交流沟通时间，对于一些问题不要急于解答，可以先让学生在讨论的过程中，来寻求问题的解决思路，通过讨论的方式所得到的答案对学生来说，印象是非常深的，并且通过与同学讨论的学习方式也使学生之间的团队协作能力得到了有效的提高。

同时，在一体化教学中注重以项目为引领，任务驱动，让学生以团队合作的方式进行任务策划、任务分工、任务实施以及任务效果反馈，实现项目的综合效果。下面以“PLC控制三相电机的YD启动”项目教学任务为例，进行说明。

（1）教学准备、分组。分组时模仿企业生产班组情况，每组设一名班组长，老师扮演电气安装（维修）车间主任角色。（2）分发任务。利用PLC对镗床主轴控制电路进行电气改造。（3）讨论并制定任务的实施方案。为引导学生学习，要给每名学生发一份工作任务单，工作单主要是模仿企业岗位实际技术文件的内容。学生在组长组织下，发挥团队协作精神，积极探讨最佳的方案。（4）方案的实施---线路安装调试。首先各组根据设计的方案完成PLC与电器元件的实物连接。连接完成要由两个以上同学进行对照检查，然后利用编程软件完成PLC程序的调试及上传工作。各组在电路安装调试好以后要通电试验，以检验方案的正确性。如电路不能实现任务所提出的功能，小组要组织讨论，分析查找故障原因所在，并修改设计方案。（5）项目完成效果评价。通过小组互相评议，对各组方案的设计、实施中存在的问题进行总结，并对本次实训的重点知识内容进行拓展应用。

这样的一体化项目教学，不仅要求学生有独特创新的想法，而且要付诸于行动，学生以小组合作的形式完成任务，能有效地培养高度的团队合作意识和创新实践能力。

总的来说，在进行工学结合一体化课程教学的过程中教师一定要合理的转变教学观念，优化改善传统的教学管理，强化学生在课堂中的主体地位，培养学生的团队协作意识，提高学生的专业学习能力，同时让学生在课程学习中进一步提升自己解决问题和创新实践能力。

总结

综合上文所述，本文我们主要从工学结合一体化课程教学的基本内涵以及开展的必要性进行入手分析，可以看出在当前社会发展的背景之下，以工学结合一体化课程教学所培养出来的学生其所具备的专业素养以及实践认知能力是非常高的，相比于传统教学模式而言，学生在工学结合一体化课程教学中能够深刻体会到团队协作能力的重要性，并且在团队合作的过程中一步一步的发现问题，分析问题解决问题，通过工学结合一体化课程教学，学生在专业技能得到提高的同时团队协作能力得到充分的提升，教师在教学过程中应当重视这一教学模式。【4】

参考文献：

[1] 梁珍.技工院校工学结合一体化教学改革的理论与实践[J].中国教育技术装备，2013，（15）：142-144.

[2] 李京泽.“工学结合一体化”大学生创业中心教学管理模式[J].教育与职业，2013，（17）：103-104.

篇7

甲:____________，身份证号:__________________，籍贯____________。

乙:____________，身份证号:__________________，籍贯____________。

丙:____________，身份证号:__________________，籍贯____________。

甲乙丙三方本着公平、平等、互利的原则订立合作协议如下:

第一条甲乙丙三方自愿合作_____项目，总投资为总投资为_____万元，甲方以人民币方式出资_____万元，乙方以人民币方式出资_____万元，丙方以人民币方式出资_____万元

第二条本合伙依法组成合伙项目，在合伙期间合伙人出资的为共有财产，不得随意分割。合伙终至后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。

第三条三方共同经营，合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事职责由全体合伙人。

第四条工程完成后，所有固定资产和盈余按照取得的净利润额按甲方_____、乙方_____、丙方_____的比例分配。

第五条项目债务按照甲方_____、乙方_____、丙方_____比例负担。任何一方对外偿还债务后，另两方应当按比例在十日内向对方清偿自己负担的部分。

第六条每年项目产生的利润按比列进行固定投入。利润分红，一年结算。

第七条本协议未尽事宜，三方能够补充规定，补充协议与本协议有同等效力。

第八条本协议一式三份，合伙人各一份。本协议自合伙人签字(或盖章)之日起生效。

第九条本协议有效期暂定_____，自三方代表签字之日起计算，即从____年__月__日至____年__月__日止。

第十条争议处理

1、对于执行本合同发生的与本合同有关的争议应本着友好协商的原则解决；

2、如果三方透过协商不能达成一致，则提交仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院起诉；

第十一条本合伙项目经营期限为工程项目竣工交付建设单位，工程款项结算支付后终止。

第十二条违约处理

如果一方违反本合同的任何条款，非违约方有权终止本合同的执行，并依法要求违约方赔偿损害。

第十三条协议解除

1、一方合伙人有违反本合协议的，另两方有权解除合作协议

2、合作协议期满

3、三方同意终止协议的

4、一方合伙人出现法律上问题及做对项目有损害的，另两方有权解除合作协议

第十四条未尽事宜，三方可再协商补充协议，补充协议同等本协议有效

第十五条本合同一式三份，三方各执一份，具有相同的法律效力

甲方:______(签章)乙方:______(签章)丙方:______(签章)

篇8

监督机关：最高人民检察院

受诉法院：最高人民法院

【基本案情】

申诉人（一审被告、二审被上诉人）：扬州大学，住所地江苏省扬州市大学南路88号。

法定代表人：郭荣，该校校长。

被申诉人（一审原告、二审上诉人）：南京高熊实业有限公司，住所地江苏省南京市鼓楼区北四卫头4号。

法定代表人：熊文正，该公司总经理。

2000年7月17日，扬州大学与南京高熊实业有限公司（以下简称高熊公司）签订了一份合作协议，约定双方合作建设广陵学院。第一条“合作内容”：校园总投资规划预算1.8亿元。第二条“合作方式”：高熊公司扬州大学办理征地以外的一切相关手续，并负责投资建设。扬州大学分两阶段给予高熊公司一定数额的投资回报，所建校园的房地产及一切设施的所有权均归扬州大学所有。协议第三条“双方责任”约定：1.扬州大学：（1）负责办理征地手续和相关工作。（2）参与高熊公司工程质量管理，负责选择工程监理，监理费用由高熊公司支付……（5）每年元月10日前，按高熊公司指定账户付给一定数额的投资回报资金，分两阶段执行。第一阶段，2001年付1200万元；2002年付1800万元；2003年开始每年付2400万元，直至第一阶段投资回报总数结束（第一阶段投资回报总数以实际投资数加银行贷款利率6%计算）。第一阶段投资回报年限以实际投资成本确定。第二阶段：每年付高熊公司2400万元，共两年。实际投资数由施工前期费用、建筑费用和工程变更及按国家规定的应纳入高熊公司工程建设总费用中的其它费用等方面组成。施工前期费用（征地、建筑规费、水电增容等费用）按实结算。建筑成本按扬州大学设计要求以江苏省相关专业定额标准和取费标准执行。材料价格执行当地指导价。工程变更部分和材料调差部分以及相关政策性调整，以审计结果为准，按实结算。2.高熊公司：（1）负责办理征地以外的一切手续。（2）确保工程质量为市优工程。协议后有附表“动态成本回收期测算”。

2000年10月12日，高熊公司与扬州大学签订了《补充协议》，约定：1.原协议高熊公司总投资1.8亿元确定为1.5亿元，土地征用费3185.6万元由学校支付。因高熊公司总投资减少六分之一，故第二阶段每年的回报款同比例减少（为每年2000万元）。2.因广陵学院建设需要，超过原协议规定建筑面积的投资由学校出资。3.原协议第一阶段投资回报期原则上不变，但每年学校所付款减少为2200万元。

2001年1月扬州大学交付土地后，工程建设全面展开。2001年3月15日，扬州大学与南京建筑工程学院工程建设监理公司（以下简称监理公司）签订了监理合同。

上述协议签订后，根据扬州大学的委托，高熊公司对主要工程项目进行了招标，选择了施工企业。

2001年11月19日，高熊公司向扬州大学送达一份委托书，内容有：“……经我公司与交通银行扬州分行协商，特委托贵校按合作协议约定时间将应付给南京高熊实业有限公司的回报款（金额以最后决算审计数为准）直接付给交通银行扬州分行。”同日，扬州大学在该委托书的回执栏签上了“已收到上述委托书，同意委托书内容。”

2001年12月18日，扬州大学致函高熊公司，称为了避免重复投资，决定取消广陵学院新校区体育馆、游泳池及看台的建设项目。

工程建设完工后，主要工程项目均由高熊公司与扬州大学、监理公司、设计方马建国际建筑设计顾问有限公司及相关施工企业五方共同进行了验收，质量均为合格。

工程竣工后，扬州大学和高熊公司依约定对工程投资情况进行了部分审计。

2003年6月25日，高熊公司以扬州大学未按时支付回报款为由向江苏省高级人民法院，请求：1.确认双方的投资合作关系合法有效，扬州大学按约定的时间和金额支付每期应付的投资回报款。2.扬州大学立即向高熊公司支付因超出原协议约定的投资款2872.49422万元。3.扬州大学立即向高熊公司支付尚欠的2003年度的投资回报款1400万元以及因高熊公司提前一年交付而应提前支付的2004年投资回报款2200万元；4.扬州大学承担违约责任。

在本案审查过程中，扬州大学向江苏省高级人民法院提交了《关于广陵学院校园建设工程造价有关问题的说明》，主要内容为：本案的工程共有38个单项，其中10个为经过招标后施工的项目，其招标合同价合计为7863.13万元，高熊公司的决算报价为10421.3505万元，相差2558.2205万元；24个单项未经招标的施工项目，扬州大学委托中介机构编制的预算价为3418.7525万元，高熊公司的决算报价为5247.0368万元，两者相差1828.2842万元；其他项目中，高熊公司虚报前期费用282.3051万元，虚报赶工措施费98.8249万元和管理费用520.558万元（后两项在终审判决中已予剔除）。高熊公司虚报的费用高达5288.1927万元，给本校造成巨大损失。

经审查，卷中高熊公司提交决算书72份（封面），监理公司和工地代表陈惟海签章的情况大致是：1.监理公司签章的共67份，其中注明“（某某）（工程）量已核”的55份，注明“工程量已核，定额费率已核”的8份，注明“定额费率已核”的2份，注明“工程量属实”的1份，只盖章的2份。2.监理公司签章，陈惟海也签字的共54份，其中注明“同意监理的核审”的11份，注明“核”字的共32份，只签字的11份。3.监理公司签章，但陈惟海未签字的共13份，分别是：污水处理工程共11份，锅炉房1份，赶工措施费1份。4.监理公司与陈惟海均未签字的有5份，分别是：地质勘探1份，（中江公司）宿舍楼A1（A4）、A2、A3土建共3份，（邗建）图书馆1份。

【原审裁判】

扬州大学于2003年8月28日提起反诉，请求判令高熊公司向扬州大学提交扬州大学广陵学院所有建设资料和财务资料，江苏省高级人民法院裁定不予受理。扬州大学不服上诉，最高人民法院于2004年4月2日裁定维持。

一审中，高熊公司申请先予执行，江苏省高级人民法院裁定先予执行3000万元，于2005年1月24日执行到位。

2003年8月29日，扬州大学申请对广陵学院项目进行审计。2005年7月12日，江苏省高级人民法院决定审计，办理了委托审计手续，要求高熊公司提供审计资料。2005年8月15日，高熊公司致函江苏省高级人民法院，认为本案审计没有约定和法定依据而无需审计，高熊公司近三年人员资料流失严重，客观上无法递交审计资料。2005年9月9日，江苏省高级人民法院司法鉴定处认为当事人提供的现有审计资料严重不足，无法开展审计，中止了本案的审计工作。

诉讼中，工地代表陈惟海于2003年9月1日作出了《关于广陵学院决算的签字说明》，内容有：“……施工单位决算搞好后先送监理公司初审，审完后签字盖章，而后由现场代表审看签名，再由高熊公司送扬大审计处最后审计。”“我只是现场施工管理员，所负职责（是）对施工质量监督和承担工程决算中的变更及签证单和基本工作量的初审，对造价审核不是我的职责，我也无权对工程造价进行审核，实际上我也没有对工程造价进行审核。”

2006年11月30日，监理公司出具了《关于扬州大学广陵学院工程建设监理工作的几点说明》，内容有：“我公司已按与扬州大学的合同要求，对工程资金使用进行监督，对承包单位（非高熊公司）提交的工程决算（应是结算）进行了初步审核。我们认为，就该工程而言，监理的审核是整个结算工作的一个过程，最终应以扬州大学或其委托人确认的审计结果为准。我公司没有责任，也无权代表扬州大学做该工程结算的最后审定。”

2005年11月14日，江苏省高级人民法院作出了（2003）苏民二初字第10号民事判决。认为：1.本案应当审计。理由为：（1）协议和补充协议关于高熊公司实际投资数的约定不明。（2）在合同明确约定以审计结论作为结算依据或者合同约定不明确、合同约定无效的情况下，应将审计结论作为判决的依据。2.高熊公司拒不提供审计资料，应当承担举证不能的法律后果。判决：驳回高熊公司对扬州大学的诉讼请求。

高熊公司不服，提起上诉。最高人民法院二审查明，扬州大学在协议签订后，对广陵学院的实际支出款项数额为9204.172011万元，其他事实与一审法院查明的事实相同。

2007年1月9日，最高人民法院作出（2006）民一终字第6号-1民事判决，认为：高熊公司对广陵学院的实际总投资应当确定为16747.633806万元。扬州大学主张对实际总投资数额进行审计，没有合同依据和法律依据。一审判决认定高熊公司承担举证不能的法律后果，驳回其诉讼请求，适用法律不当，应予纠正。鉴于本案的实际情况，扬州大学应先支付高熊公司对广陵学院的实际总投资16747.633806万元，扬州大学已支付5239.20651万元，加之一审法院先予执行的3000万元，扬州大学还应支付高熊公司8508.427296万元。其余的问题另行调解或判决。判决：1.撤销一审判决；2.扬州大学应于本判决生效之日起10日内向高熊公司支付8508.427296万元。

2007年11月7日，最高人民法院作出（2006）民一终字第6号-2民事判决，对无需进行审计的理由进行了调整，删去了6号-1判决中的一些错误理由，增加了一些新理由；另认定2003年至2007年的投资回报款还有6300万元，高熊公司超出协议约定的建筑面积的投资款还有1208.427296万元，扬州大学应当承担的滞纳金和赔偿金合计2956490元。判决：1.扬州大学与高熊公司签订的合作协议及补充协议有效，扬州大学应按协议约定的时间和金额向高熊公司支付每期的投资回报款；2.扬州大学应向高熊公司支付截止2007年度的投资回报款6300万元，支付逾期付款滞纳金及赔偿金2956490元（计算截至2005年1月24日），并计算至付清之日止；3.扬州大学应向高熊公司支付超出协议约定的建筑面积1.05万平方米的投资款1208.427296万元。第6号-1民事判决已先行判决的投资款8508.427296万元，已包含上述判决第二、三项所述金额。

【监督理由】

最高人民检察院经审查认为，最高人民法院（2006）民一终字第6号-1及6号-2民事判决（以下分别简称6号-1判决、6号-2判决）认定的基本事实缺乏证据证明，判决事项与当事人的约定和诉讼请求不符。2011年4月19日，最高人民检察院决定向最高人民法院提出再审检察建议（高检民建[2011]2号）。具体的理由是：

（一）双方当事人明确约定了审计的结算方式，并且已经部分履行；终审判决认定没有约定审计方式，不符合本案事实

本案中，合作协议第三条约定了包括审计在内的几种结算方式，即“按实结算”、“按扬州大学设计要求以江苏省相关专业定额标准和取费标准执行”、“材料价格执行当地指导价”、“以审计结果为准，按实结算”。6号-1判决认为合作协议及其补充协议没有约定审计内容（第13页第2段），与该协议不符；6号-2判决更正了这一明显错误，改为“并未约定对整个工程进行审计……仅有‘工程变更部分和材料调差部分以及相关政策性调整，以审计结果为准，按实结算’”（第3页）。

如果说合作协议关于审计的上述约定不够全面，则2001年11月19日的委托书关于投资回报款“以最后决算审计数为准”之约定（高熊公司提议，扬州大学同意），就是对整个工程的审计约定，并且是对合作协议上述约定的修改完善。6号-1、6号-2两个判决都对委托书避而不谈，遗漏了对本案十分重要的证据、事实。

双方当事人不但约定了审计等内容，并且已经部分履行了审计约定。例如，在高熊公司配合下，扬州大学于2001年8月17日完成了对部分前期费用的审计，于2003年7月6日完成了污水处理工程的审计，于2003年9月12日完成了图书馆工程的审计。只是因后来发生矛盾，才未再对其他工程的决算情况继续审计。这一合作审计的事实，进一步证明了终审判决认定“未约定审计”缺乏依据。

（二）当事人并未约定最终投资数额，因此不存在6号-2判决所称的“以审计结论否认约定的投资数额”（第3页）问题

合作协议第一条约定“校园总投资规划预算1.8亿元人民币”，补充协议第一条又约定“原协议高熊公司总投资1.8亿确定为1.5亿元”，都只是一种预算。合作协议第三条不但约定确定回报款的依据是“实际投资数”，而且约定了各部分“实际投资数”的各种确定方法。因此，合作协议没有约定最终投资数额，不存在判决所说的“以审计结论否认约定的投资数额”问题。

如果存在“合同约定的投资数额”，则合作协议第三条就不会另行约定详细的确定投资额的方法，双方也不会在委托书中要求“以最后决算审计数为准”，高熊公司更不会以“决算书”来证明投资总额。

终审判决一方面认定高熊公司的决算报价就是“实际投资数”，另一方面又认定双方约定了“实际投资数”，这本身也是自相矛盾的。

（三）本案不存在双方共同完成、认可的决算书，因此不能用决算书来认定实际投资数额

监理公司和工地代表的职责，是在施工关系中代表甲方（建设方，在本案的施工合同中甲方是高熊公司），与乙方（施工方）进行沟通、开展工作。合作协议中明确约定，扬州大学选任监理公司（以及工地代表）只是为了参与工程质量管理，不是为了参与投资数的审核；在本案争议的合作关系中，监理公司和工地代表没有任何权利义务，也不代表任何一方。也正由于此，监理公司和工地代表均明确表示无权代表扬州大学审定、审核工程造价。

在图书馆安装工程和土建工程决算书上，既有监理公司签章，也有工地代表签字；在污水处理工程的11份决算书上，有监理公司签章，但没有工地代表签字。双方当事人对这两项工程都合作进行了审计，说明监理公司或工地代表的签字并非代表扬州大学认可决算书；否则，这些合作审计就没有必要。

因此，本案中不存在监理公司或工地代表代扬州大学在决算书上签字认可工程造价的问题。6号-1判决认定监理公司代表扬州大学在决算书上签字，并进而认定“在三十多份建筑工程决算书上，有高熊公司、施工单位、监理单位、扬州大学四方的签字”（第14页），缺乏根据。

6号-2判决注意到了6号-1判决的这一问题，不再认为监理公司或工地代表代扬州大学在决算书签字盖章，并将相关判决理由调整为：“在本案中，高熊公司、施工单位及监理单位均已在决算书上签字盖章，……扬州大学虽未在工程决算书上盖章，但其理由是《合作协议》约定了审计而非进行审计……理由不能成立”。

但是，扬州大学没有在决算书上签章，也没有委托他人代为签章，这是一个基本事实；不论扬州大学拒绝签章的理由能否成立，都不能改变这一基本事实，即该决算书未经扬州大学认可。另外，如前所述，合作协议和委托书约定有审计内容，扬州大学拒绝签章的理由亦非“不能成立”。

（四）6号-1判决认为一审判决已经认定实际总投资为16747.633806万元，是重大误解

所谓一审判决中提到的实际总投资16747.633806万元，是高熊公司在一审中的单方主张，扬州大学对此并未认可，一审判决未予认定，扬州大学也无须上诉。因此，6号-1判决认定“一审法院已经审理查明：‘……上述工程造价、前期费用和前期费用审核费三部分合计16747.633806万元’。扬州大学对一审法院认定的这些事实没有上诉”（第13页），是对一审判决的重大误解。

对此，6号-2判决已予纠正，不再以之作为判决理由，亦说明6号-1判决的上述认定缺乏依据。

（五）6号-2判决认定高熊公司确实“有巨额投资”，据此认定“一审判决以高熊公司拒不提供审计资料驳回其诉讼请求不当”（第10-13页），其理由不能成立

造价鉴定解决的不是“有无巨额投资”，而是“投资的具体数额”。正因为“有巨额投资”，所以才需要通过造价鉴定确认其投资数额。终审判决以“有巨额投资”来否定对“投资数额”鉴定的必要性，混淆了两个不同的概念。

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第25五条第2款规定：“对需要鉴定的事项负有举证责任的当事人，在人民法院指定的期限内无正当理由不提出鉴定申请或者不预交鉴定费用或者拒不提供相关材料，致使对案件争议的事实无法通过鉴定结论予以认定的，应当对该事实承担举证不能的法律后果。”一审法院依据该规定作出判决，亦有根据。

（六）终审判决超出了当事人的诉讼请求

高熊公司的诉讼请求之一是“判决确认双方的投资合作关系合法有效；并判令被告按约定的时间和金额支付每期应付的投资回报款”，未要求一次性支付全部的投资回报款。但是，6号-1判决却是要求扬州大学在十日内一次性支付全部投资款8508.427296万元，超出了当事人的诉讼请求，违反了当事人的约定。

6号-2判决注意到了6号-1判决的这一明显错误，力图补正，所以虽然对超出约定的投资款、至2007年的回报款及违约责任作了判决，但同时注明已包括在6号-1判决的8508.427296万元中，没有在6号-1判决之外增加扬州大学的付款责任。

（七）终审判决对第一阶段投资回报款数额的计算违反当事人约定

双方当事人在合作协议附表“动态成本回收期测算”中约定2000年至2010年按年利率6%的每年成本回收数额，在附注中另注明：1.回报期内如遇银行利率调整，年回报金额作相应调整。……3.当年实际投资数=（本金-年回报收入）×1.06=次年本金数。

2002年2月20日，中国人民银行以银发（2002）48号文颁布《关于降低存、贷款利率的通知》，决定从2002年2月21日，降低金融机构存、贷款利率；对于贷款年利率，一至三年（含三年）期的由5.94%下调至5.49%；三至五年（含五年）期的由6.03%下调至5.58%；五年以上的由6.21%下调至5.76%。

根据上述“回报期内如遇银行利率调整，年回报金额作相应调整”之约定，高熊公司的第一阶段投资回报应予相应调整，但终审判决却仍按原“动态成本回收期测算”确定投资回报数，违反了当事人约定。

综上所述，合作协议明确约定要对实际投资额“据实结算”（包括审计），双方均同意委托书中明确提出的投资回报数“以最后决算审计数为准”，扬州大学要求对高熊公司的决算报价进行审计有合同根据。即使没有这一约定，在双方当事人因故不能共同完成决算、对实际投资额产生争议时，法院的职责就是通过鉴定或者其他方式查明实际投资额。本案终审判决既不鉴定，也不审查核实，直接将高熊公司的决算报价（且只有决算书的封面，并有涂改）作为实际投资额，要求扬州大学照此付款，是将一方当事人的意志强加于另一方。这样做实际上是放弃了法院查明事实、解决争议的职责，导致扬州大学可能多支付数千万元投资款。

工程造价属于专门性问题，不鉴定难以解决该争议；即使因特殊原因不能做鉴定，也应当通过其他适当方式审查核实，予以确定，例如：1、对于经过招标的10个单项工程，可以参考招标价。2、对于未经招标的24项工程，可以参考原始施工合同中约定的工程造价。3、如果确有工程变更，可以就变更部分另行鉴定。

【再审结果】

最高人民法院于2011年10月21日作出（2010）民监字第446-1号民事裁定，“经本院院长提交审判委员会讨论认为，上述判决确有错误，应予再审”，裁定：1.本案由本院另行组成合议庭再审；2.再审期间，中止原判决的执行。”

2011年11月9日，最高人民法院于作出（2011）民再字第3号民事裁定，认为“原判决认定事实不清，证据不足”，经审判委员会讨论决定：1.撤销6号-1号、-2号民事判决和江苏省高级人民法院一审判决；2.本案发回江苏省高级人民法院重审。

【法理评析】

（一）检察机关对于先行判决的部分可以进行监督

《民事诉讼法》第153条规定：“人民法院审理案件，其中一部分事实已经清楚，可以就该部分先行判决。”二审法院先行作出部分判决后，本案虽然尚未审结，但该先行判决的部分仍然是终局的判决，且已经发生法律效力，因此人民检察院可以依法抗诉或者提出再审检察建议。本案中，最高人民法院先行作出了部分判决，即（2006）民一终字第6号-1号判决，扬州大学针对该判决向最高人民检察院申诉，最高人民检察院予以受理；此后最高人民法院作出（2006）民一终字第6号-2号判决，扬州大学又向最高人民检察院一并申诉，最高人民检察院继续一并受理。

（二）明确当事人的争议事项是人民法院正确审理案件的基本前提

1.本案的基本争议是实际投资额。高熊公司在中认为本案中的各项投资合计17872.49422万元，因此要求法院判决扬州大学立即支付超出原协议约定（1.5亿元）的投资款2872.49422万元，并支付尚欠付的2003年度投资回报款1400万元等。扬州大学则认为，需要通过审计才能确定实际投资额。这说明，双方当事人对于本案的实际投资数额没有共识，存在争议，这是本案的基本的争议事实；当事人之间的其他基本争议，例如关于投资回报款的争议，也是以实际投资额的争议事实为基础的。

2.与实际投资额相关的几个基本事实。在本案中，双方的合作协议第一条约定“校园总投资规划预算1.8亿元人民币”，补充协议第一条又约定“原协议高熊公司总投资1.8亿确定为1.5亿元”，这两者都只是一种预算；合作协议第三条不但约定确定回报款的依据是“实际投资数”（不是预算），而且约定了各部分“实际投资数”的各种确定方法。因此，双方在合作协议和补充协议中并未约定最终投资数额，这是一个基本事实。

高熊公司在中主张实际投资额为17872.49422万元，其依据是自己对各个工程项目制作的决算书，以及前期费用、前期费用审核费、施工单位让利和管理费用等，这也说明其主张的实际投资额依据亦非合同约定。

扬州大学与高熊公司曾就实际投资数额进行过合作审计，但最终未能完成便发生争议。这说明，双方当事人一直未能共同核定实际投资数额。这是又一个基本事实。

由于合同中未对实际投资额作出明确约定，并由于双方未能通过审计共同核定实际投资额，高熊公司才经过单方决算后认为其实际投资额应是17872.49422万元，扬州大学才主张尚需审计才能确定实际投资额。

（二）如何正确认识扬州大学主张的“审计”

本案中的争议焦点，即实际投资额，是一个事实问题。在双方当事人对于实际投资额发生争议的情况下，比较常见的解决方法就是由第三方专业机构对工程造价进行鉴定。在本案中，扬州大学曾委托建设银行扬州市分行造价咨询部派员作为自己的基建财务代表，由高熊公司配合，审计工程造价；因此可知，扬州大学所主张的审计，实际上就是指第三方专业机构的工程造价鉴定。

终审判决在“审计”概念上大作文章，认为“扬州大学广陵学院工程项目资金属于民间资本，不是国家投资或融资，不属于国家审计项目。其实，如前所述，扬州大学所主张的审计，并非国家审计机关的审计；终审判决以本案工程不属于强制审计项目，因而认为扬州大学的审计主张没有法律根据，实际上是在偷换概念。

认定本案的实际投资额，属于认定案件事实的一种。即使法律或合同没有明确规定工程造价鉴定，人民法院为查明争议事实，也可以根据需要进行工程造价鉴定。因此，人民法院是否委托工程造价鉴定，完全基于查明案件事实的需要，与法律或合同是否规定了相关审计要求无关。终审判决认为法律和合同没有明确规定审计要求，因而认为本案不能进行工程造价（扬州大学的审计），其理由不能成立。

另外，如前述，双方当事人明确约定了审计的结算方式，并且已经部分履行；终审判决认定没有约定审计方式，也不符合本案事实。

（三）民事审判的基本任务是正确解决民事争议

人民法院的基本职责是解决民事争议。在本案中，双方当事人之间的争议既然是实际投资额，人民法院对于本案的正确裁判方法就是通过适当的方法确定实际投资额。

如何确定一个案件中的实际投资额，在逻辑上无非有四种可能性：第一，双方当事人共同核算（协商确定）实际投资额；第二，一方当事人计算出了实际投资额，并且经审查核实认为确有根据的，人民法院可据以认定；第三，没有前述两种情况时，人民法院请第三方专业机构提供造价鉴定（即扬州大学主张的审计）；第四，无法根据前三种办法确定时，可以通过其他合理方法确定。

在本案中，双方当事人在诉前曾经合作审计，试图核定实际投资额，但未能成功；在诉讼中高熊公司也不同意继续提供资料配合审计，因此第一种方法已无法适用。

高熊公司提供了自己的单方决算书来证明本案的实际投资额，但是只有封面，不能显示其计算方法与依据，更没有相关的基本资料印证，因此这些“决算结论”无法审查核实，也就无法无法作为认定实际投资额的依据。一审判决中提到，高熊公司决算书中的工程造价和前期费用、前期费用审核费三部分合计16747.633806万元；终审判决将之误认为这是一审判决认定的实际投资额，认为扬州大学未对这一“事实认定“提出上诉，从而确认了这就是本案”实际投资额”，是一个重大误解。正是这一重大误解，导致终人民法院直接以高熊公司（未经任何审核）的单方主张作为判决结论，本案的基本争议并未得到解决。

篇9

甲方：

乙方：

为了缓解本公司的经营局限以及生产经营的管理需要，本着互惠互利，公平、公正的基本原则。经过甲、乙双方协商一致后共同达成协议如下：

1、乙方对其劳务工程实行年度总承包，但乙方必须严格执行甲方的管理规定以及其的管理条例，在其原则以内方能行使自己的权力。

2、乙方每年按12万元交于甲方的年度工程总承包管理费（不包括各项税收）。如果乙方需要在公司内一起办公则甲方安排一间办公室给乙方办公，但需上交其房租费以及办公用具费共计3万元/年，则合计15万元/年。

3、对于乙方的年度所有工程项目甲方都必须采取监督管理，并对其范围内的整个工程工期、质量负责管理，并协助乙方编制投标文件，对施工进度、质量实行总管理控制，并以甲方或乙方或甲乙双方联合的名义对工程进行投标与管理。

4、甲方负责其范围内的项目，直至工程交验及其质保建造工程。

5、乙方牵头对业主方和整个工程的关系协调，疏通等商务工作，若需要投标保证金以及履约保证金，乙方自行负责提供和自己回收。

6、乙方对其负责的园林景观、桥梁、泵房等其它重要土建工程，绿化工程和其它乙方承建的分项工程施工、养护乃至质保责任（乙方必须全盘负责完善）。

7、如双方一致同意对某项目工程的各自不能对任何部分进行转包的，原则上也不能对工程进行分包，对其特殊部分的确实需要分包的项目必须协商一致后经过业主和监理单位批准后方可处理。

8、乙方所组成的工程项目部，甲方应委派一名项目监督员，乙方应委派一名项目经理、一名商务经理、安全员、技术员、以及财务人员，并报公司集体备案。

9、乙方对自己的所有管理实行自负盈亏，并自行承担一切债权债务。

10、乙方对各项目工程的劳务工作者工资的发放，每月必须报上一份劳动工资发放表到公司审查，并核实备案。

11、依据投标工作的需要各自提供相关的资料复印件或原件资料。

12、双方所签署的合同协议并应作为投标文件的组成部分（但视业主对投标书内容要求而另行确定）。

13、双方所签署的合同协议，对双方均具有法律性的约束。

14、合作双方要推举一名代表人，作为双方共同提交一份授权书，以此证明其代表资格，其代表人被授权代表各成员所承担的责任，并接受指令负责整个合同的全面履行。

15、合同双方各自不能以任何名义，且未经过对方知情的情况下单独投标或与其他单位联合、或是合作进行某项目投标事宜者被视为违约方。

16、向某项目业主提交投标书前，双方必须批准和确认投标书并必须对项目管理额度达成一致意见。

17、对于乙方所上交甲方的工程年承包费应在每月支付一次，每月1万元。

18、本合约在各方签字盖章后生效，并付合约金2万元。

19、本“合作协议”一式六份均作为副本，甲、乙方各执三份，如投标书中需要的“合作协议”则为正本（附在投标书正本或合同正本之内）。

20、未尽事宜本着协商解决，实施过程协商不成的提交当地仲裁委员会仲裁。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

委 托 代 表：

委 托 代 表：

篇10

近日，河北省政府印发《关于加快推进工业转型升级建设现代化工业体系的指导意见》，提出为加快全省工业转型升级，优先布局人工智能、大数据、云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术产业，生物药研发、基因工程、高端医疗设备研发等生命科学和生物医药产业，先进电子材料、北斗卫星通信导航、信息安全、智能机器人、高端新材料等军民融合产业，工业设计、科技服务、智慧物流等高端服务业。

2.涨价消费类

【科斯伍德：上调油墨及相关产品价格5%-10%】

科斯伍德：自2018年3月31日上调油墨及相关产品的市场价格，上调幅度为5%-10%。

3.新技术类

【我国新一代铀浓缩离心机大型商用示范工程全面建成】

从中核集团官微获悉，3月20日，我国新一代铀浓缩离心机大型商用示范工程在中核陕西铀浓缩有限公司全面建成。该工程由中核集团研发建造，具有完全自主知识产权。

【腾讯区块链落地物流场景 与中物联签署战略合作协议】

腾讯公司与中国物流与采购联合会签署了战略合作协议，并联合了双方首个重要合作项目——区块供应链联盟链及云台。本次战略协议的签订，标志着腾讯区块链正式落地物流场景。此前，腾讯区块链已在供应链金融、法务存证、数字资产、公益寻人等领域进行了积极探索。