勘察合同范文

时间:2023-04-03 05:45:41

导语:如何才能写好一篇勘察合同,这就需要搜集整理更多的资料和文献,欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文,供你借鉴。

勘察合同

篇1

工程勘察合同是指根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件,编制建设工程勘察文件的协议。签订勘察合同,应当采用书面形式,参照文本的条款,明确约定双方的权利义务。对文本条款以外的其他事项,当事人认为需要约定的,也应采用书面形式。对可能发生的问题,要约定解决办法和处理原则。

工程勘察合同是指委托方与承包方为完成特定的勘察设计任务,明确相互权利义务关系而订立的合同。建设单位称为委托方;勘察设计单位称为承包方。

(来源:文章屋网 )

篇2

地 址:____________ 邮码____________ 电话____________

法定代表人:____________ 职务____________

勘察单位(乙方):____________________________

地 址:____________ 邮码____________ 电话____________

法定代表人:____________ 职务____________

为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点________________________.

第二条 勘察的范围、进度和质量________________________.

第三条 甲方的义务

1.在签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。

2.在签订合同时,甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责。

3.甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。

4.甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。

5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所、饭店,费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负责);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。

6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。

7.甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用。

第四条 乙方的义务

1.乙方应按照现行的标准、规范和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。

2.乙方应于________年____月____日进入现场勘察,________年____月____日提交全部勘察资料,提交测量透明图____份,提交工程地质报告书一式____份(如甲方需要加印、加晒图纸资料,另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工3天以上,工期可顺延。

第五条 定金及勘察收费标准及拨付办法

1.本工程按国家主管机关颁发的工程勘察收费标准收取勘察费,总价预计为________元。自本勘察合同生效后________日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察合同履行后,定金抵作勘察费。甲方不履行合同的,无权要求偿还定金,乙方不履行合同的,应当双倍返回定金。勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察费的30%;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方提取资料后____日内,应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。

2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,特别重大、紧急、有特殊要求的工程,特别小的工程等)的收费办法,原则上按勘测工程总价加收20%~40%的勘察费。

第六条 甲方的违约责任

1.如果由于甲方变更计划,或提供的资料不准确,或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计,甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,勘察工期顺延,因甲方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延。

2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金________元。

第七条 乙方的违约责任

1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应继续完善勘察,并根据造成的损失情况承担经济和技术责任,甲方可视造成的损失大小,减少或不付勘察设计费。

2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件,时间达____天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价____%的违约金。

第八条 纠纷的处理

本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,按以下第( )项方式解决:(1)申请________仲裁委员会仲裁;(2)向________人民法院。

第九条 其他约定

________________________________________________________________

本合同________年____月____日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,送计委、建委、建行……各留存一份。

建设单位(甲方):____________

代表人:______________________

____年____月____日

勘察单位(乙方):____________

代表人:______________________

篇3

承包方:_____________________

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守

第一条 工程名称____________________________________;

工程地点____________________________________;

工程规模____________________________________;

工程投资____________________________________。

第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)

第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。

勘察设计费的拨付办法,自合同生效后______天内,委托方应向承包方给付定金。

合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在______天内一次结清(或订为分若干次结清)。

勘察任务的定金为勘察费的30%,设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为______元估算设计费为______元。

委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。

第四条 委托方的义务

1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。

2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供以下工作和生活条件:

(1)_________________________

(2)_________________________

(3)_________________________

3.委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。

4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

5.维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。

第五条 承包方的义务

1.承包方应在______年______月______日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。

提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。

2.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。

3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。

第六条 违约责任

1.因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:

(1)__________________________

(2)__________________________

(3)__________________________

2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。

3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。

4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:

(1)__________________________

(2)__________________________

(3)__________________________

5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。

6.委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5‰计算。

第七条 争议的解决方式

合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。

第八条 经双方协商一致,增加补充下列______项条款(没有增补以“空白”记入)。

第九条 附则

本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。

本合同附件:《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,委托方、承包方各执1份;副本______份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。

委托方(盖章):________  承包方(盖章):________

地址:__________________地址:__________________

法定代表人(签名):____  法定代表人(签名):____

委托人(签名):____  委托人(签名):____

开户银行:______________  开户银行:______________

帐号:__________________  帐号:__________________

电话:__________________  电话:__________________

电挂:__________________  电挂:__________________

邮政编码:______________  邮政编码:______________

签约时间____年____月__日签约地点________________

鉴(公)证意见 _________

经办人__________________

鉴(公)证机关(章)____

______年______月______日

有效期限至 _____________

附表一

建设工程设计委托书

委托方委托承包方进行________________________________设计工作

工程设计项目表

工程编号

项目名称

建设性质

投资

规模

建筑层数

结构

设计内容

〔说明〕空格如不够用,可以另接。

附表二

工程、地质勘察委托书

建设单位

工程名称

场地位置

设计单位

要求提交勘察资料内容

提出任务书日期

年 月 日

勘察技术要求

要求提交资料日期

年 月 日

要求提交资料份数

附任务书附图

蓝图 份 张

顺序号

总图编号

建筑物名称

设计地坪高(米)

层数

高度(米)

建(构)筑物等级

结构类型

对差异沉降敏感程度

建(构)筑物基础

主要设备说明

地下室或地下设备情况

备注

形状

尺寸(米×米)

材料

砌置深度

单位荷重(吨/米)或总荷重(吨

设备名称

设备基础

形状

尺寸(米×米)

材料

砌置深度

单位荷重(吨/米)或总荷重(吨

〔说明〕空格如不够用,可以另接。

附表三

建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表

双方协议,由委托方向承包方按照下表提供建设文件和勘察设计基础资料

序号

文件和资料名称

份 数

提交日期

〔说明〕空格如不够用,可以另接。

附表四

勘察设计文件交付日期一览表

序 号

勘察或设计文件名称和内容

份数

质量

篇4

[关键词]勘察施工业合同管理效益

随着地勘行业走向经济市场,与省内省外、国内国外市场接轨,勘察施工业市场竞争日益激烈。如何及时掌握市场动向,承揽优质工程,完成勘察施工项目,提高单位盈利,同时力争避免施工中和施工完毕后各项损失,最终使整个工程项目取得成功。合同管理作为一项重点管理工作,日益成为勘察施工业在市场上谋发展、求生存的一项举足轻重的内容。现结合我院合同管理工作,对勘察施工业合同管理中洽谈、起草、审核、执行、汇总分析等几个重点组成部分谈一下自己的看法。

一、勘察施工合同洽谈阶段

在勘察施工业市场中,很多时候存在发包方和承包方地位不平等现象。发包方利用自身有利的竞争地位和在签订合同中的主导位置,在施工合同中通过苛刻的条件把风险隐含在合同条款中,使得条款对包发方和承包方义务和责任显失公平性。而承包商因为市场上“僧多粥少”,而自身又不具备显著竞争优势条件,为了急于承揽工程,在合同协议中对自身权利受到伤害不敢据理力争,对合同谈判只重视价格和工期,对其他条款不敢提出过多意见,为了抢占市场即使不平等的合同也愿意签,甚至有时急于求成,签订了被骗的合同。针对这种情况。我院组织懂业务的专门人员负责经营工作,承担与发包方联系承揽业务的工作。在合同洽谈过程中几次前去发包方单位、施工现场,通过多种渠道了解施工项目的真实性、发方包单位的资信。对发包方资金运作情况、行业信誉、银行信誉等进行充分估计。同时利用经营人员具备的业务知识,将我们专业队伍的技术能力和完工项目的质量情况展示给发包方,与对方建立初期平等关系,确立自身的地位,避免在洽谈中显示大的差距。

二、勘察施工合同起草阶段

由于发包方在起草合同中,经常会存在附加在合同以外的约定或协议,而承包商出于对合同着重施工质量要求及付款条件约束,对其它一些诸如双方其它义务、违约、索赔权等方面缺乏严格的分析,当合同条款不完全,不公正,不具体,没有据理力争去修改或完善它。同时对发包方起草的合同条款或是“口头承诺”、“君子协定”予以确认,先行将施工设备运达现场开展工作,最后在履行合同时受到损失。

针对这种情况,我院在合同起草阶段做好两件事。一件是有国家或地市规范文本的,采用规范文本。有时会遇上发包方提供打印的规范合同文本,洽谈合同的经营人员一一对照条款,看发包方是否有更改事项,有更改事项的弄清更改哪些责任义务。第二件事是针对目前我院主要开展的地热井施工合同、基础施工合同及分包合同根据行业性质结合通用条款自行起草规范文本,并聘请有经验的法律专家顾问把关,使合同质量提高。经营人员在合同签订过程中也容易把握住重点,从而降低合同风险,最终签订一个平等互惠、坚持“利益原则”的有利合同。

处于勘察施工市场弱势现状,遇上发包方对合同提出明显强权条款,经营人员在洽谈合同时对发包方可以讲明厉害,说服发包方修订某些过于苛刻的或本来不合理的条件,增加保证我院权益的条款,从而使得合同双方责权利关系比较平衡,尽量减少单方面的约束性条款。做为承包方,虽然我们已基本规范合同条款,也仅限于对公共条款的约定强一些,面对省内省外,因地域不同、地质结构不同、采用工艺设备不同、发包方当地经营条件和经营市场不同等种种原因,一些双方约定条款也是灵活掌握。所以经营人员起草合同后,合同的审查也成为必不可少的一个阶段。在我院基本上是通过部门审核、分管院长或院长审批这样的程序。从工程设备的要求、技术条件具备、合同条款约定、法律追诉权、工程资金回收等方面对合同进行风险分析。对一些发包商要求高,要采用特殊技术、新工艺和大型施工设备的施工项目,还要集体论证是否具备施工条件,是否能保证按时完成任务。合同审查不仅要保证施工队伍创造经济利益,同时还要最大化的创造社会效益。

四、勘察施工合同的执行阶段

很多单位在签订合同时很重视,但一旦合同签订后,合同往往被放在经营人员手上,其它人员只知其相关工作职责,而对合同总体情况知之甚少,甚至完全不了解合同的具体内容,给日后的合同纠纷埋下的隐患。针对这种对合同分析和合同交底工作不够重视,产生合同签订与合同执行脱节的现象。我院以合同交底的形式由经营人员把合同具体执行条款与项目现场施工负责人交底。合同交底做到层层交,最后达到项目施工人员成员熟悉合同的全部内容,并对合同条款有一个统一的理解和认识,以避免不了解或对合同理解不一致带来的工作上的失误。

在正常施工过程中,发包方变更合同的事情经常发生,因为施工人员对合同条款做到心知肚明,所以对变更事项及发包方未按合同履行约定事项均做出正确反应。对于变更事项,现场施工负责人会及时对变更内容、时间进行记录,并请发包方予以确认。对于发包方应尽义务没有按时履行,现场施工负责人会及时通知经营负责人,由经营负责人与发包方及时联系,解决处理问题。这样对于合同能保质保量按时完成做出了很多的基础工作。也很好的做到既履行了合同,也保证了发包人的满意,同时为自己创造良好效益和声誉。

五、勘察施工业合同汇总分析阶段

篇5

关键词 建设工程 勘察合同 合同验收

作者简介:谢晓琴,西南交通大学。

一、 项目、合同主体、合同签订的风险防范

(一) 项目风险防范

1.项目的风险。我国建设工程方面的法律法规的不成熟、不完善及市场管控机制的缺失,使得一些动机不纯的人有机可乘,而这将导致勘察合同的风险。

2. 项目风险的防范。上述引发项目风险的行为缔结的合同无效,甚至可能触犯到刑法,于勘察单位是得不偿失。最优做法是防范于未然:一是核查待勘察项目是否存在。国家项目可以查验其立项报告、政府批文等文件的真实有效性;私人项目可去查验项目地国土资源局、建设规划局等政府部门查验土地存在与否及用途、开发主体等备案信息的真实性、一致性。二是核查待勘察项目是否具有合法性。深入了解项目有关文件,在有关部门核查项目是否完备规划许可证、环评批复等行政审批手续以及土地出让合同书或能否查到该合同书的备案信息,也可在项目地的省级建设主管部门查验项目的备案登记记录。

(二) 合同订立的风险防范

合同订立的风险指善意缔结合同的双方在磋商、谈判及签订阶段忽略了某些潜在重大问题或在重大问题上互不相让未达成合意导致的风险。建设工程勘察合同的订立方式主要为直接发包和招标发包。

1. 直接发包方式订立合同的风险及防范。直接发包是指发包方不再组织进行招投标,直接将勘察业务发包给具备相应资质、有能力及良好信誉的特定承包人。其中,还需关注承包方将工程主体外的勘察业务再分包等问题。再分包在法律上没有明确规定是以招标还是直接分包的方式进行。实践中,多表现为承包方找相熟或常合作的勘察单位,由其直接承接。

二、 合同内容的风险防范

(一)合同内容的风险

三、 合同履行过程中的风险及防范

(一)合同履行过程中的风险

(二)合同履行过程中的风险防范

篇6

1、首先打开手机里面的王者;然后点击开始游戏;进入游戏界面,在首页点击右上方的邮件按钮;左侧点击系统邮件就可以查看系统给您发送的邮件了。

2、《王者荣耀》是由腾讯游戏天美工作室群开发并运行的一款运营在Android、IOS、NS平台上的MOBA类国产手游,于2015年11月26日在Android、IOS平台上正式公测,游戏前期使用名称有《英雄战迹》、《王者联盟》。《传说对决》(Arena Of Valor),即《王者荣耀》的欧美版本于2018年在任天堂Switch平台发售。

(来源:文章屋网 )

篇7

The architecture of mobile wireless survey system is introduced. The function of mobile wireless survey system is analyzed and studied starting from the difficulties in the combination of the smartphone and survey work and going deep into survey process, content collection, data acquisitions and presentations. It is very meaningful to improve the efficiency of survey work.

mobile wireless survey system smartphone Excel server

1 前言

随着LTE运营牌照的发放,网络建设烽烟再起。无线勘察作为数据采集,是整个网络规划建设的重要一环,其不仅是开展其他工作的基础,也是考验各个设计单位功力的一项工作,完成的好坏将关系到设计的整体质量,直接影响后面的站址设计及优化调整阶段的工作,对运营商的网络质量起到至关重要的作用。勘察时要求相应的设计人员既要从工程和技术角度给出合理的改造方案,又要站在规划、可研的高度用规范和原则完成相应的网络覆盖,并且使网络质量达到最优,这可以说有着不小的难度。而这样一项琐碎且复杂的工作一直以来都依靠的是传统工作模式来完成,一方面,勘察人员勘察时需要携带大量的采集工具,如相机、GPS、指北针、记录表等;另一方面,回到办公室后需要根据现场记录对数据重新汇总、整理,部分工作内容存在重复,尤其是在勘察任务量大、时间紧张的情况下。上述两方面对于勘察人员来说都是很大的挑战,迫切期待着突破原有的工作模式,提高工作效率,减轻勘察时的工作量。

尽管采用过一些新的工具和手段来用于无线勘察,但是在功能和效率提升方面的表现都不甚理想,长久以来更是缺少一个相对完整的系统用于支撑勘察项目各环节的工作,缺乏对整个系统功能的深入研究和分析。

2 手机无线勘察系统简介

利用手机无线勘察系统完成勘察工作便是提高工作效率、改变传统工作方式、推动办公自动化的一次大胆探索和尝试。手机无线勘察系统主要分为前台和后台,其中前台主要是集成相机、GPS、指北针等数据采集的功能,完成现场数据的记录,实现数据的上传和下载;后台主要是将采集的数据以Excel形式进行存储和整理,方便修改、审核和汇总等。具体如表1所示。

由手机无线勘察系统的组成和功能可以看出,勘察系统重点从数据记录和资料管理这2个方面提高了原有的工作效率,解决了传统工作模式下出现的工作瓶颈。

3 探索分析

手机无线勘察系统虽然功能强大,但想要前台实现多种勘察工具的集成、后台实现对数据的管理,还有很多难点要解决。应对系统的需求进行全面分析,深入到勘察流程、采集内容、数据获取和呈现等环节,才能最终订制开发出一套既贴近一线勘察人员使用习惯,又符合实际项目需求的智能勘察系统。

3.1 流程分析

基站勘察前首先要完成网络的预规划,预规划重点是从覆盖区域和目标、典型环境、基站覆盖范围等方面初步确定基站大致的数量和位置关系,而后进入基站实际勘察。基站勘察则需要根据站址的不同情况进行数据采集,采集主要分为机房侧信息和天面侧信息两方面内容。流程上手机无线勘察系统基本保持了传统模式下的工作流程,根据预规划结论指导无线勘察,可以将预规划站点情况统一下发到手机终端,数据采集时也是分为机房侧和天面侧,遵循先机房再天面的顺序。

天面(天面图):天面尺寸(女儿墙高度、楼层情况)、天线位置及天线参数(方向角、支撑高度和方式、大致下倾角)、正北方向、天线支撑体情况(现有占用情况、空余位置、是否满足隔离度要求等)。

分析采集数据的内容和要求,结合目前手机端的功能模块,将照片和基站勘察信息这2块内容交给手机无线勘察系统采集,由于草图受限手机端绘图的功能,暂时还是采用传统纸版的工作模式进行处理,待今后进一步开发扩展其画图功能。

3.3 数据的获取及呈现

勘察过程中如何更好、更快捷地获取相应数据,就需要结合终端的功能与研发人员一起,在数据获取及呈现上多做文章了,需要经验丰富的无线人员在前台手机端和后台设计出相应的界面及表单模版用于数据的获取及呈现。如图1所示。

(1)前台

图2为采集数据和手机勘察系统UI界面的映射关系,信息和照片分开处理。主要形式为主表+附表,主表、附表间为并行关系,相互之间可以根据需要自由切换完成相应的数据记录。在附表中支持子表的展开,设置了子表展开按钮,1个附表下支持多个子表并行记录,为了提高记录的效率,填写时提供了相应的下拉选项,下拉选项来源于数据调研和实际的项目需求,选项的内容可自定义具有扩展性,设置有照相跳转拍摄按钮,方便在记录其他附表时跳转到照片拍摄,实现边记录边拍照。当然也可以根据勘察人员的使用习惯,先记录其他附表的数据,最后进行照片的拍摄。

(2)后台

由于前台采集的每项数据在后台都要对其进行存储,所以设计上数据在后台以Excel表单形式做记录,基本模块和手机端的保持一致,便于手机端数据的上传及对应,利于对表单进行修改、审核及导出等操作。

设计上除了要满足对采集数据的单站汇总外,手机无线勘察系统还应该考虑到批量汇总站点信息的情况,根据汇总内容的不同,可以自定义相应Excel模版,应用表间公式将单站的信息提取到相应模版中即可完成汇总。

后台数据呈现如图3所示。

3.4 其他分析

为了支撑无线勘察系统手机端和后台PC端的使用,还需要在后台配置一套服务器,手机端和PC机均可访问该服务器。考虑到勘察系统的数据采集量相当大,推荐在办公室配置服务器使用本地内网IP进行访问,以提高其访问的速度,而其他工作环境则使用外网IP,同时后台需要支持权限管理,可根据不同的项目角色分配不同权限,便于项目上对人员及数据的管理。

至此完成整个手机无线勘察系统的功能需求分析,该系统的脉络结构也更加清晰,如图4所示。最终与开发人员一起经过努力,将这些需求落实到了具体的无线勘察系统产品中。

4 项目应用情况

目前手机无线勘察系统已经在实际LTE资源普查项目中得到了应用,表2是项目反馈的传统勘察模式和新模式的效率对比情况。

根据相应统计,应用系统后勘察人员减少携带勘察工具3种,减重约为1.6斤,单人单站勘察效率、资料整理效率分别提升25%和87%,批量汇总数据时支持引用表间公式,一键完成批量数据的导出。

通过勘察,该系统在工具集成、数据整理及数据输出等环节上表现突出,得到了实际项目应用的验证,明显提高了工作的效率,赢得了勘察人员的好评。

5 结束语

利用智能手机和Excel服务器搭建的手机无线勘察系统,是当前移动互联网发展下智能终端改变工作方式的一次大胆尝试。从项目工程的应用结果来看,手机无线勘察系统达到了预期的效果,对勘察信息数据化管理有着深远的意义,强大的自定义扩展功能可以很好地满足项目深度挖掘和项目变化的需求。作为无线设计人员,还需要不断深入思考、总结在工程应用的经验,融入和扩展更多的功能,以进一步提高工作效率,推动勘察工作的智能化。

参考文献:

[1] 广州杰赛通信规划设计院. LTE网络规划设计手册[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2013.

[2] 肖开宏. LTE无线网络规划与设计[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2012.

[3] 元泉. LTE轻松进阶[M]. 北京: 电子工业出版社, 2012.

篇8

下游企业:ITC无权对非被告公司下达禁令,但被告客户仍受影响

2008年美国联邦巡回上诉的Kyocera的判决,很大程度上改变了ITC(美国国际贸易委员会)颁发有限排除令的条件,影响了后来许多原告的诉讼策略。

在Kyocera一案中,Broadcom(博通)提起了针对Qualcomm(高通)的337调查,并成功向ITC证明了高通进口的芯片侵犯其专利权利。据此,ITC颁发了有限排除令,排除高通被判侵权的芯片以及所有含有侵权芯片的下游产品。这在当时并不奇怪,因为ITC下达有限排除令时常会包含下游产品,哪怕下游厂商并没有被列为调查案的被告。这样的做法对目标是上下游产业链的原告来说非常省心省力。如果专利是针对芯片里的某个功能,只要告了芯片生产商,就可以将芯片连同终端设备一网打尽。

很多人曾经以为,ITC的排除令只需要对物的管辖权。但是上诉法院在Kyocera的判决颠覆了这一看法。从Kyocera之后,下游的厂商如果没有被列为被告,ITC是无权下达针对下游厂商或其产品的有限排除令的。

这样一来,原告就陷入一个两难境地。如果想获得针对下游企业的排除令,就必须将其列为被告,或者申请普遍排除令。如果下游市场百花齐放,列出所有企业会使得案件变得非常复杂,有时候甚至完全不可能,并且诉讼成本很高。申请普遍排除令因为条件苛刻又难上加难。

所以有时候我们会看到这样一个状况:一个337调查案件,只针对上游零部件生产商,尽管经过海关的只是下游产品。根据Kyocera一案,下游企业貌似高枕无忧。其实不然。你的产品必须不断出货,虽然原告没有告你,你一定会惴惴不安:如果继续使用被告的零部件,我会不会成为下一个被告?

这恰恰是某些原告故意采取的一个策略,而且常常奏效。面临被诉的风险,你不得不考虑其它选择。原告可能是另一个芯片厂商,希望你采用它的产品。或者它就是你的直接竞争对手,希望彻底打乱你的商业计划。

对一个下游厂商而言,如果专利技术属于芯片领域,你没有很多控制能力,因为你不知道其他的芯片产品是不是也有侵权风险,你也不可能自己设计一个新的方案避开专利。你能做的就是在进入美国市场之前做好调研,尽量避免知识产权风险较大的供应商,或者在购买合同里要求一个比较强有力的保障条款。

上游企业:产品没有进口,禁令没有意义

零部件厂商一朝醒来,发现被ITC调查了。肯定是下游厂商行为所致,因为你生产的部件从来不会自己跑到美国去,你也没有雇佣谁将你的部件运到美国去。

你面临一个选择:应诉?还是随它去?

从法律上讲,ITC对零部件厂商下达有限排除令的可能性不大。法律条款明白讲了,有限排除令必须是针对被判定违反337条款的那个“人”(包括企业)所进口的产品(“imported by any person violating the provision of this section”)。Kyocera一案判决也特别强调了这一点。即便ITC下达一个针对零部件厂商的排除令,这样的排除令也没有太多实际意义,因为海关并不会看到从这个厂商运过来的违禁产品,因而也无法排除。

但是,相信绝大部分上游企业肯定不会就此草率决定不应诉,因为这样做等于是弃客户于不顾。上游企业通常在销售合同里给下游客户提供了补偿保证,如果原告另案再告下游客户,届时还是逃不过一笔可观的诉讼费。而且下游客户被卷入案件后常常会“弃暗投明”,选择竞争对手的产品,彻底避开伤脑筋的诉讼。

即便下游暂时没有被告,上游企业不应诉也很容易引起客户误解为专利侵权确实存在而理亏。没有哪个客户愿意自己的生意被笼罩在可能被诉的阴影下,上游企业的后续销售会受很大影响,商业上的损失或者声誉上的损失可能无法弥补。

当然,如果美国市场只占营业额的很小一部分,花费几百万美元打一场337诉讼可能不是一个很好的选择。但是如果美国市场很重要,为客户,也为自己,积极应诉几乎是不二的选择。

2012年圣诞节前夕,美国Nuance(纽昂丝)公司向国际贸易委员会(ITC)提起337调查申请,指控上海触宝科技技术有限公司的软件键盘输入产品侵犯其五项专利,要求ITC颁发有限排除令。同案被告还有美国的一个触宝从未听说过的零售商Personal Communications Devices, LLC (PCD)。PCD销售的手机含有触宝的产品。ITC于2013年一月立案调查,案号864。

触宝自己并没有向美国直接输入产品。触宝的软件键盘输入产品可以通过两种渠道到达用户。一条途径是通过手机制造商如中兴,华为,宏达等预安装触宝产品在手机上销售给用户。二是通过触宝的网站和Google Play网站向终端用户提供下载。

这就意味着,即便ITC下达一个针对触宝产品的有限排除令,这样的排除令也不会有什么效力,因为触宝产品不会独立从海关进口产品。下游客户虽然可能进口含触宝产品的手机,但是案件中的被告并没有触宝的下游客户。根据Kyocera一案的判决,ITC无权向非调查对象下达有限排除令。

但是触宝仍然选择了积极正面地应诉,通过将近十个月,跨越中国和美国两个战场的努力,一步步迫使纽昂丝放弃其专利侵权诉求,最后不得不在开庭前夕和解撤案。触宝积极应诉的策略既保护了客户的利益,也保护了自己在美国市场的长期利益。

软件企业:电子传输,会不会被调查?

15年前的383调查案件,涉及用于检测半导体器件中的电子电路的硬件逻辑模拟技术,被告产品包括模拟系统以及相关软件。其中一个争议点就是,侵权的软件产品通过电子方式传输,而非传统通过海关方式进入美国,ITC可不可以下达排除令?

在最终的裁决中,ITC认为法律赋予其管理电子传输的权利。但是,排除令虽然是ITC向海关下达的命令,实际情况是海关没有能力管理电子传输。1997版美国海关税则的注解16(b)明确将电信传输排除在其管理范围之外。鉴于此,ITC认为下达一个海关无法执行的排除令没有意义。

383的这一决定至今仍然有效。但是随着电信和网络的飞速发展,越来越多的软件产品出现,ITC在15年前的决定是否能够满足今天的形势成了一个很严峻的问题。

2012年启动的833调查中,ITC再次面临电子传输问题。2013年7月,委员会在审核行政法官的初步裁决时,要求涉案双方给出陈述,讨论383裁决是否意味着电子传输构成进口行为,以及委员会是否可以就电子传输下达排除令。之后,委员会一再将最终判决的日期后延,从9月初延至9月底,从9月底延至11月初,又从11月初延至2014年的1月17日。

从委员会裁决的一再延期可以看出,电子传输是一个棘手的问题。一方面电子传输在今天这样的技术环境下不管理已经不行,但是真正管理却不是容易的事情。即便是今天的美国海关税则依然将电信传输排除在管理之外。除了给海关下达排除令,我们难以猜度ITC还能有什么其他可行措施,只有耐心等待最终裁决。

如何应诉?

知识产权诉讼看来虽然是法律问题,但实质还是一个商业行为,应对策略应该跟商业目标紧密吻合。如前所述,如果美国只是一个很次要的市场,从商业角度看花费几百万诉讼费用可能不值得。

确定选择应诉后,应该考虑很多实际的商业问题。譬如有多个产品被告,有的产品可能已经接近生命周期的尾声,可能没有必要花精力去保证所有产品得到保护。产品设计生产周期较短,投入资源有限的情况下,可以考虑重新设计产品以避开专利保护,很多时候可以很快结束诉讼。如果不侵权理由比较牵强,重新设计又不现实,那么只好在专利无效方面下工夫。通过这些因素的考量权衡,企业可以选择一个各个击破的策略,有选择地进行反击,可以很大程度节省资源,或借由不同的应诉策略提早解决争议,取得和解。

另外,很多原告提起337调查请求时,都会同时提起一个地方法院的诉讼,免得被告抢先一步在对被告有利的地方法院提起确权之诉或反诉。专利相同时,地方法院的诉讼一般会中止,等到337调查完全结束才会重新启动。通常一个337调查结束后,涉案双方都会认为没有必要再重新启动地方法院诉讼。

但是也有例外。众所周知,337调查有其区别于地方法院诉讼的地方,包括原告必须证明国内产业和进口行为。被告可以通过反驳这些337调查特有的问题来赢得官司。然而需要强调的是,以专利侵权为缘由的337调查终究还是一个专利侵权案件。如果通过不侵权或专利无效赢得337调查案,再继续地方法院的案件对原告就没有任何意义了。反之,如果337调查案只是赢在337条款特别的规定方面,原告非常可能继续在地方法院纠缠,而且不会影响其胜算。所以在应诉337调查案时,被告需要考虑到后续的地方法院案件的走向。

同时,应诉策略也可以包括进攻性的防御,譬如用自己的专利在发动攻击,或者在美国专利局主动提出无效程序。如果对手有大量的美国销售行为,或者专利许可费是其重要的收入来源,这样的进攻策略可能会构成很大的威胁,迫使对手做较大的让步。

结束语

篇9

Abstract: This paper discussed the characteristics of major element, trace element, rare earth elements and geochemical characteristics of soils through the summary of the regional geological background and geological exploration results. In addition, the author identified the geophysical characteristics of ore/rock and induced-current middle-gradient. Combined with the research of ore-forming geological conditions and geological characteristics of deposit, the results showed that: ①The major elements of ore and surrounding rock were basically identical, but the value of trace elements(except the Ba, Zr and Hf) with different degrees. In addition, the rare earth elements was characterized with Eu anomaly, while the δCe has less obvious anomaly-LREE rich type. These geochemical features indicated that the ore forming material source was mainly adjacent rocks stratum, which has the weak transformation effect of hydrothermal fluid. This phenomenon showed the consistency of the geological condition that the mineralization/orebody have been controlled by stratum. ②The study of soil geochemical showed the enrichment of silver, arsenic and lead. The silver and copper have the best registration which exhibited a closely relationship for the genesis of deposit. ③The copper sulphide ore has characterized with the high polarizability and middle resistivity which is obviously different from the resistivity feature of surrounding rock. ④The exploration prospect region was proposed according to the distribution location and the spatial form of geophysical and geochemical anomaly, geological situation of mining area. The author holds that the No.1 comprehensive anomaly and No.2 comprehensive anomaly have the better prospecting potential.

关键词:铜矿;地球化学;激电中梯;南坡;滇南

Key words: copper deposit;geochemical;induced-current middle-gradient;Nanpo;Southern Yunnan

中图分类号:P616. 3 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2017)01-0105-04

0 引言

南坡铜矿位于滇南西双版纳州勐腊县的东南部,东南与老挝接壤,而西南则以澜沧江为界与缅甸毗邻,地处特提斯与环太平洋两大巨型构造域的结合带[1,2]。受印度板块、太平洋板块及欧亚板块相互作用的影响,区域出露地层齐全,褶皱构造及断裂构造发育且多具有继承性和多期性,其深/大断裂严格控制着全区构造格局,是铜、铁、铅锌等矿产的有利成矿地段。此外,区内中、新生代岩浆活动强烈,为区内铜矿化的继承性成矿提供了部分成矿物质,南坡矿床既是位于兰坪-思茅盆地南部的典型砂岩型铜矿之一[3]。

针对南坡矿床的研究工作很少,目前对其成因的说法可总结为以下几种:吕晓宏认为南坡铜矿石是在沉积铜矿的基础上由地下水作用的富矿作用形成的,属沉积-改造-叠加型矿床[4];范昆琨则将矿床成矿划分为风化沉积、成岩成矿及改造富集三个阶段,提出南坡铜矿为沉积-成岩-改造型矿床[5];肖彬则认为南坡矿床为浅-深水湖相环境中的沉积-成岩叠加构造富矿成因矿床[6];李峰则提出南坡铜矿的成矿与中-低温热水活动密切相关,为热水沉积-成岩性成因矿床[7-9]。文章通过系统取样分析鉴定,对矿床岩石地球化学特征进行研究,确定成岩成矿构造环境,并通过微量元素地球化学分析,为成矿物质示踪、矿化分带提供依据,结合激电试验测量,按照物质来源-成矿环境-控矿因素-找矿标志总结矿床成矿规律,为矿床下一步找矿勘探工作提供科学指导。

1 矿床地质概况

南坡铜矿位于“三江”成矿带上的兰坪-思茅中生代盆地的南部,为“三江“成矿带上的重要构造单元之一,区域内断裂构造异常发育,具有密度大、规模大及切割深的显著特征,严格控制着区域构造的演化及岩浆-火山作用和成矿作用,其构造交汇部位为寻找隐伏矿床的有利地段,既是南坡铜矿大地构造位置属兰坪-思茅褶皱系之景谷-勐腊褶皱的东南端。矿区主要出露中生界白垩系上统曼宽河组(K2m)、下第三系古新统勐野井组(E1m)及第四系,其中曼宽河组(K2m)广泛分布于南坡河两岸而贯穿整个矿区,按照岩性特征等可具体分为K2m4、K2m3-2、K2m3-1、K2m2-2、K2m2-1六个岩性段,其中K第三段第二层(K2m3-2)和第二段第二层(K2m2-2)分别为上、下含矿层,含矿岩性主要为浅灰-灰绿色岩屑石英砂岩,即为“浅、紫交互层“的浅色层,其中IV、V号主矿体均赋存于K2m2。

区内构造以紧密线状褶皱为代表的南北向构造为主,南坡铜矿既是赋存于金厂河-尚勇背斜东南端,地层受构造作用影响而发生转折形成一弧形。区内断裂构造发育,大致可分为三期:第一期为F1断裂,为曼宽河组与勐野井组的接触面;第二期为近NS向构造,多错断地层,为破坏性断层;第三期形成的次级构造则继续对地层、矿体错断为阶梯状及断块状,其中Fn3断层与矿化/体的空间产出关系密切,对V号矿体有叠加改造作用,并与地层严格控制着矿体的赋存形态(图1)。矿体产状与地层基本一致:总体呈北东向,倾向NW向,形态较简单且厚度稳定(平均2~4m),主要呈层状/似层状及透镜状产出。矿床内矿石类型简单,按其氧化程度可分为硫化矿石和氧化矿石,金属矿物以辉铜矿、黄铜矿和黄铁矿为主,少量蓝铜矿及孔雀石,脉石矿物较少,主要为方解石、白云石和石英,多分布于与矿石矿物周围及围岩的接触界线处。

2 矿床地球化学

2.1 主量元素

对矿石及其围岩的化学成分进行分析,由图2可看出,在主量元素方面,矿石与围岩的主量元素变化曲线基本一致,充分表明矿石继承了围岩的主量元素地球化学特征,元素含量之间基本一致,仅在TFeO、MgO、CaO、Na2O及K2O之间存在微弱差异,反映矿石受后期热液作用的影响微弱,表明成矿物质源自围岩地层。

2.2 微量元素

由图3可看出,与赋矿围岩灰白色岩屑石英砂岩相比,IV号矿体及V号矿体除亏损Ba、Zr及Hf元素外,其余元素均出现不同程度的富集,但IV号矿体的Pb元素富集程度明显弱于V号矿体,这主要是由于5号矿体含方铅矿引起的。此外,V号矿体无明显的元素亏损,富集Mo、Cu、Pb、Zn等成矿元素与围岩中元素含量基本相同,表明V号矿体形成于成岩后富铅的热液流体改造作用有关,但其与围岩并未发生强烈的物质成分交换,说明热液流体的规模不大。而IV号矿体成矿元素的富集和亏损程度则明显弱于V号矿体,表明其热液作用过程中与围岩发生了充分的物质交换。

2.3 稀土元素

Ⅳ号矿体及Ⅴ号矿体在稀土元素含量方面存在一定差别:Ⅳ号矿体∑REE、LREE、HREE平均含量分别为118.53×10-6、104.40×10-6、14.13×10-6,均明显高于Ⅴ号矿体平均值(93.58×10-6、83.19×10-6、10.39×10-6);而在LREE/HREE、LaN/YbN、δCe、δEu参数间的差异很小。结合图4,可看出两矿体均表现为负Eu异常-δCe无明显异常-轻稀土富集型,与岩屑石英砂岩相比具有明显的一致性和继承性,表明成矿物质主要源自地层;但矿石中∑REE、LREE、HREE较高,且轻、重稀土分流程度稍高,表明矿石中稀土元素有外来流体成分的加入。

3 化探异常特征

3.1 土壤地球化学特征

通过对矿区内土壤地球化学元素的对比分析,发现矿床内Ag、As及Pb元素相对富集,而Co、Cu、Mn、Ni等元素相对亏损,其中:Ag与Cu具有较好的套合性,As与Ag、Cu局部有较好的对应,而Pb、Zn、Mn、Ni具有较好的套合性。结合区内土壤地球化学元素R型聚类分析图(图5)可看出,在相关系数0.4的相似水平上,元素可大致分为三组:Co、Mn、Ni、Pb等与氧结合构成造岩矿物;As独为一组;Pb、Zn常与Ag、Cu为亲硫元素,但其相关程度较低。综上认为,Ag和Cu元素与矿床的成因关系密切。

3.2 地球化学异常圈定

通过对矿床内10种元素空间分布规律的分析,结合元素套合性及与地质体分布的相关性,共圈定5个地球化学综合异常(表1),其中:HSIII及HSIV为已知矿化引起的异常(A类);HSV为性质不明异常(C类);HSII位于测区中南部,异常面积0.058km2,Ag、Cu元素异常中心吻合度较高,总体上位于NW向断层F11及F12的夹持部位的赋矿层位(K2m2)内,与物探I3异常对应良好,是具有找矿潜力的异常,与HSI共同组成有找矿潜力的异常(B类)。

4 物探异常特征

4.1 矿/岩石地球物理特征

通过对矿区内出露岩石进行取样测量电参数,得出矿石及不同岩性的物性参数。根据测试结果得出,硫化铜矿石(辉铜矿)极化率最高(平均值4.9%)而电阻率高于泥岩而低于紫红色砂岩(平均值181Ω.m),显示高极化、中等电阻率的特征,与其他围岩的低极化率有着显著差异。

4.2 激电中梯异常

本次研究对矿区采用时间域激电异常对矿/岩石进行激电中梯测试,根据其差异划分了I1、I2、I3及I4四个区间,结合矿区地质实际,按照产生激电极化率区间的原因划分为三类:I类为曼宽河二段即含矿层引起的区间(I3区间);II类为勐野井组地层引起的区间;III类为性质不明区间,其中I1、I3区间分别位于矿区西南部及中部,均表现出高极化(>2%)、中等电阻率(60~70Ω.m)的特征,所处地层均为曼宽河组二段(K2m2)与矿/岩石物性参数特征一致。

4.3 地球物理异常圈定

结合前述激电中梯数据及矿区实际,将视极化率及电阻率下限分别定为2.5%和80Ω.m,以矿区时间域直流激电中梯及视极化率为主圈定6个异常,具体可划分为四类:①I类为已知矿体引起的异常,主要为位于矿区北东及南东部的I5、I6异常,视极化率均大于2.5%,视电阻率120Ω.m,均呈现高视极化率、中等视电阻率的特征,与矿石电性参数吻合;②II类主要为I1异常,平均视极化率3.2%,视电阻率80Ω.m,表现高视极化率、中视电阻率特征,异常强度最强,与矿石电性参数及已知矿体特征极为接近,推断为具有找矿意义的异常;③III类异常包括I3和I4两个异常区,平均视极化率分别为3.2%、2.6%,与矿石电性参数吻合,而视电阻率波动较大(120~260Ω.m),与2类异常相比异常相对较弱,具有一定的找矿潜力;④IV类异常为I2异常圈定,平均视极化率为3%,视电阻率为90Ω.m,总体呈中等偏高视极化率、中等视电阻率特征,但该异常并未出露含矿层(K2m2)而是位于勐野井组(E1m)地层,受河流影响较大,为性质不明异常。

5 物化探异常解译

根据物探异常及化学异常的分布位置、展布形态及矿区实际,本次研究共圈定4个物化探异常综合(图6),具体可分为两类:①I类异常由已知矿化/点综3异常、综4异常组成,综3异常由物探15及化探HSIII构成,元素异常以Ag、Cu为主,电性特征与矿石/矿体电参数特征一致,位于矿区西部,并夹持于NW向断层F11和F12曼宽河组地层(K2m2)内;综4异常则由物探I6和化探HSIV异常构成,其元素异常及矿石、矿体电性参数特征与综3异常基本一致,位于矿区中部F13断层东侧。②II类异常则由综1、综2异常组成,综1异常由物探I1西部与HSI异常东部重合部分,HSI异常为Ag、Cu和As构成的多金属异常,I1异常电性特征则与矿石电性参数一致,该异常位于矿区西北部呈NE向,与NW向F11断层及北东向F3断层对应良好,处于成矿构造带,为有找矿意义的异常;综2异常则由物探I3和化探HSII异常组成,尽管I3异常电性特征与矿石相比视极化率较弱,但其西部紧邻元素异常中心吻合度很高的HSII异常,加之NW向断层F11及F12组成有利成矿构造,推测综2异常为具有找矿意义的异常。

6 结论

①通过矿床的地球化学进行研究,发现矿区的主量元素显示出矿石与围岩变化曲线基本一致,表明矿石继承了围岩的地球化学特征,其成矿物质来源主要为围岩地层,且W、Sn、Co、Ni、Cu等元素呈不同程度的富集,富集区与矿床内IV、V号矿体对应良好。

②南坡铜矿床铜矿石的REE组合与岩屑石英砂岩表现出高度的一致性与继承性,但与赋矿围岩相比有所区别,表明矿石内稀土元素来源为地层及外来流体成分的进入。

③通过对矿区开展物化探工作的分析研究,共圈定土壤地球化学5个综合异常,以铜、银为主的多金属异常包括HS1、HS2、HS及HS4,其中具有找矿潜力的异常为HS1和HS2;激电中梯则共获得6个极化率异常,2类为具有找矿意义的异常,以I1异常为代表。通过与获得的地质成果该分析可知,本次在矿区开展物化探工作是有效的。

④结合地球化学及地球物理异常,共圈定综1、综2、综3及综4四个异常区,综合地质资料进行综合分析,显示位于南坡铜矿北延的综3、综4异常与矿区的矿化体有关,物化探异常形态清晰,性质明确,可作为后续地质找矿指明方向。

参考文献:

[1]陈根文,吴延之.楚雄弧后前陆盆地的形成及演化[J].云南地质,1999,18(4):392-397.

[2]陈根文,夏斌,王国强.楚雄盆地砂岩铜矿床构造控矿分析[J].大地构造与成矿学,2002,26(2):167-171.

[3]陈根文,夏斌,吴延之,等.沉积岩对楚雄盆地砂岩铜矿成矿的控制[J].矿物岩石,2002,89(3):24-28.

[4]吕晓宏,张|,周仕雄,等.滇南南坡铜矿成矿条件及矿床成因[J].云南地质,2011,30(4):411-414.

[5]范昆琨,肖彬,李近元.云南南坡铜矿床控矿因素及成因探讨[J].有的金属(矿山部分),2012,64(1):20-24.

[6]肖彬,范柱国,范昆琨,等.云南南坡铜矿床地质特征及找矿标志[J].有色金属(矿山部分),2010,62(6):19-22.

[7]李峰,庄凤良.滇西大平掌铜多金属矿床地质特征及其成因分析[J].昆明理工大学学报,2000,25(6):32-36.

篇10

建设单位:_________(以下简称甲方);

勘察单位:_________勘察院(以下简称乙方)。

为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点_________。

第二条 勘察的范围、进度和质量_________。

第三条 甲方的义务

1.在签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。

2.在签订合同时,甲方必须在_________年_________月_________日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各_________份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责。

3.甲方必须在_________年_________月_________日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现尝准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。

4.甲方必须在_________年_________月_________日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。

5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所、饭店,费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。

6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。

7.甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用。

第四条 乙方的义务

1.乙方应按照现行的标准、规模和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。

2.乙方应于_________年_________月_________日进入现场勘察,_________年_________月_________日提交全部勘察资料,提交测量透明图_________份,提交工程地质报告书一式_________份(如甲方需要加英加晒图纸资料,另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工_________天以上,工期可顺延。

第五条 定金及勘察取费标准及拨付办法

1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费,总价预计为_________元。自本勘察合同生效后_________日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的_________%的定金;勘察合同履行后,定金抵作勘察费。甲方不履行合同的,无权要求偿还定金,乙方不履行合同的,应当双倍返回定金。勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察经费的_________%;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方提取资料后_________日内,应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。

2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,特别重大、紧急、有特殊要求的工程,特别小的工程等)的收费办法,原则上按勘测工程总价加收_________%的勘察费。

第六条 甲方的违约责任

1.如果由于甲方变更计划,或提供的资料不准确,或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,勘察工期顺延,因甲方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延。

2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金_________元。

第七条 乙方的违约责任

1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应继续完善勘察,并根据造成的损失情况承担经济和技术责任,甲方可视造成的损失大小,减少或不付勘察设计费。

2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。

3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件,时间达_________天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_________‰的违约金。

第八条 纠纷的处理

本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

第九条 其它

_________。

本合同_________年_________月_________日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。

本合同正本一式_________份,甲乙双方各执_________份;合同副本一式_________份,送计委、建委、建行_________各留存一份。

建设单位(甲方)(盖章):_________勘察单位(乙方)(盖章):_________

代表人(签字):_________ 代表人(签字):_________

联系人:_________ 联系人:_________

通讯处:_________ 通讯处:_________

电话或电报:_________ 电话或电报:_________

开户银行:_________开户银行:_________

帐号:_________帐号:_________

_________年____月____日_________年____月____日

附件

附表1 测量任务和质量要求表:

────────┬────────┬────────┬───────

│工程名称││工程地点│ │

├────────┼────────┼────────┼───────┤

│││设计单位│ │

├────────┼────────┴────────┼───────┤

│工作内容│ 工作量和技术要求 │备 注│

├────────┼─────────────────┼───────┤

││ │ │

├────────┼─────────────────┼───────┤

││ │ │

────────┴─────────────────┴───────

附表2 工程地质任务及质量要求表:

──────────────────────────────────

│工程地点: │

├──────────────────────────────────┤

│设计单位: 设计负责人:│

├──────────────────────────────────┤

│勘察阶段: │

├─────┬──┬───┬─────┬──┬───┬───┬────┤

│建筑物名称│结构│层数及│基础砌置深│基础│总荷重│单位面││

│(或代号) │类型│总高度│度及标高 │类型│ │积荷重││

├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┼────┤

│ ││ │ ││ │ │另提交:│

├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤ 一、场│

│ ││ │ ││ │ │地的地形│

├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤图(附有│

│ ││ │ ││ │ │旧址座标│

├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤)。│

│ ││ │ ││ │ │ 二、总│

├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤平面布置│

│ ││ │ ││ │ │图。│

├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤ 三、详│

│ ││ │ ││ │ │细的勘察│

├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤技术要求│

│ ││ │ ││ │ │(另附)│

├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤。 │

│ ││ │ ││ │ │ 四、场│

├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤地附近已│

│ ││ │ ││ │ │有勘察资│

├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤料。│

│ ││ │ ││ │ ││

├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤│