配件合同范文

时间:2023-03-16 10:17:22

导语:如何才能写好一篇配件合同,这就需要搜集整理更多的资料和文献,欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文,供你借鉴。

配件合同

篇1

供货单位: (以下简称乙方)

签约地点:××××

为增加甲乙双方的责任感,确保实现各自经济目的,依据《中华人民共和国合同法》规定及招投标文件之内容,甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方购买 达成如下协议:

一、合同标的(名称、规格、型号、单价等)

二、合同金额 合同总金额: 大 写:人民币 万元整 大 写: 人民币 万元整

三、付款时间及方式

1、合同分三批付款:在合同生效后 天内,甲方向乙方支付合同总额 %货款;设备安装调试完毕,并初步验收一周内,甲方向乙方支付合同总额 %货款;设备正常运行 天,经双方正式验收合格后一周内,甲方向乙方付合同总额 %的货款;质保期满后付清余款。(根据招标文件的有关规定加以变更及修改)

2、友情链接:

3、在每期合同款项支付前 天,乙方向甲方开具同等金额的增值税发票(根据实际情况加以约定)。

四、交货时间、地点、方式

1、交货时间:合同生效后 日内交货

2、交货地点:  收货人名称:(应为签约单位名称) 地址:

3、交货方式:乙方负责货物运输

4、货运方式:汽运(xx配件采购合同

5、乙方将合同设备运至美的工业城并经安装调试、投入使用并经过甲方验收合格后,方为设备交货日期。(根据实际情况约定交货日期及何为交货:如规定供方将设备安装调试、投入使用视为交货,则对设备通过甲方验收合格的时间约定明确)甲方在合同约定的交货地点提货,运输费及运输保险费均由乙方承担。 合同设备的毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移之甲方。

6、乙方应在合同设备发运后一个工作日内将发运情况(发运时间、件数等)通知甲方,甲方应在合同设备到达合同列明的地点后及时将乙方所托运合同设备提取完毕。

7、甲方提取合同设备时,应检查合同设备外箱包装情况。合同设备外箱包装无损,方可提货。如合同设备外箱包装受损或发现合同设备包装箱件数不符,应在 个工作日内通知乙方,以便乙方办理合同设备遇险索赔手续。

8、甲方对乙方交付的合同设备,均应妥善接收并保管。对误发或多发的货物,甲方应负责妥善保管,并及时通知乙方,由此发生的费用由乙方承担。

篇2

供方(乙方):

1.设备型号及数量

甲方向乙方购买由乙方生产的________________________________,具体供货清单请参考附件一。

2.合同总价

2.1 合同总价为¥元,人民币(大写):____________________。

2.2 该合同总价为广州交货价,不含运输、包装费用。

3.付款及结算方式

3.1 合同签定当天内,甲方将合同总金额的_____%(即¥元)以电汇方式支付给乙方作为定金。

3.2 本合同签定后的第________天,甲方将合同总金额的_____%(即¥元)以电汇方式支付给乙方作为结算提货款。

3.2 乙方出具与甲方结算货款。

4.设备交货期

乙方在收到甲方全款后的两天内于乙方所在地发出本合同所指货物。

5.设备发货

5.1 交货地点:_______________运输方式和运费由甲方承担。

5.2 甲方因故要求推迟合同中约定的供货期,需在距交货期_____天前以书面形式通知乙方,由乙方确认后生效,否则乙方有权要求甲方支付由此而造成的误工费、运费等。

6.设备的签收

6.1 设备到货后,甲方人员检验并签收设备。“签收单”甲方需以邮政快递方式寄回乙方,如货物到达甲方所在地后一周内,甲方未寄回“签收单”,视为签收合格处理。

6.2 若甲方发现设备规格或数量不符,乙方负责更换或补齐,因此延误甲方使用,乙方应承担相应的违约责任。

7.设备的安装调试与指导

7.1 乙方免费提供设备安装调试的全部图纸和技术资料,并无偿的指导服务,在甲方调试过程中如果遇到技术困难,根据需要可由乙方派工程师到甲方施工现场进行指导,乙方工程师的一切住宿差旅费用由甲方负责。

7.2 乙方工程师现场指导时间在不超出_____天时间内,乙方不再收取其他服务费用。

8.售后服务

8.1 设备自甲方签收后,乙方负责壹年的免费保修(人为及不可抗力因素造成设备损坏除外),免费保修期满后,乙方提供终生有偿维修服务。

8.2 在免费保修期内,机器内自然损坏的所有零配件甲方均应以邮件方式寄回乙方处进行免费维修更换。若出现重大问题,无法通过电话、传真、邮件等方式解决,乙方须派工程师到甲方处查看指导,所产生费用由乙方负责。

9.违约责任。

9.1 乙方若无正当理由延误交货,超出供货期,乙方每天按合同总额的_____向甲方支付违约金。

9.2 若甲方不在规定的时间内付款,则应每天按合同总额的_____向乙方支付违约金。

9.3 因甲方无故拒收货物,由此给乙方造成的损失由甲方承担。

10.不可抗力

因不可抗力致使本合同不能履行或不能按约定的条件履行,受不可抗力条件影响的一方应当尽快以书面形式通知另一方,由双方协商解决是否免除或部分免除履行本合同责任、延期履行本合同或者终止本合同,双方也可重新商定履行办法。

11.争议的解决

相关的合同范本·食品供货合同·钢材供货合同·办公用品供货合同甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决,协商不成的,可以向乙方所在地的人民法院提起诉讼。

12.合同的生效

12.1 本合同经双方传真件签字盖章后生效,并以邮政快递方式进行文件原件的交换。

12.2 合同壹式两份,每份共________页,甲乙双方各执一份。

13.其它事宜。

其它未尽事宜由双方友好协商解决。

甲方单位: 乙方单位:

甲方代表: 乙方代表:

单位地址: 单位地址:

篇3

供货单位:____,以下简称乙方。

为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格和质量

1.产品的名称、品种、规格:

(应注明产品的牌号或商标)

2.产品的技术标准(包括质量要求),按下列第( )项执行:

(1)按国家标准执行;(2)无国家标准而有部颁标准的,按部颁标准执行;(3)无国家和部颁标准的,按企业标准执行;(4)没有上述标准的,或虽有上述标准,但需方有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

(在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品,合同中要明确规定附件的质量要求;对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品,除主管部门另有规定外,合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间;实行抽样检验质量的产品,合同中应注明采用的抽样标准或抽验方法和比例;在商定技术条件后需要封存样品的,应当由当事人双方共同封存,分别保管,作检验的依据。)

第二条 产品的数量和计量单位、计量方法

1.产品的数量:_______________.

2.计量单位、计量方法:______________.

(国家或主管部门有计量方法规定的,按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的,由甲乙双方商定。对机电设备,必要时应当在合同中明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品,应当明确成套供应的范围,并提出成套供应清单。)

3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收

(产品的包装,国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定。产品的包装物,除国家规定由甲方供应的以外,应由乙方负责供应。可以多次使用的包装物,应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行;有关主管部门无规定的,由甲乙双方商定包装物回收办法,作为合同附件。产品的包装费用,除国家另有规定者外,不得向甲方另外收取。如果甲方有特殊要求的,双方应当在合同中商定,其包装费超过原定标准的,超过部分由甲方负担;其包装费低于原定标准的,相应降低产品价格。)

第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)

1.产品的交货单位:____________.

2.交货方法,按下列第( )项执行:

(1)乙方送货(国家主管部门规定有送货办法的,按规定的办法执行;没有规定送货办法的,按甲乙协议执行);

(2)乙方代运(乙方代办运输,应充分考虑甲方的要求,商定合理的运输路线和运输工具);

(3)甲方自提自运。

3.运输方式:__________.

4.到货地点和接货单位(或接货人)________________.

(甲方如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限〈月份或季度〉前四十天通知乙方,以便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的,应在合同中明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签字,明确甲、乙方和运输部门的责任。)

第五条 产品的交(提)货期限

(规定送货或代运的产品的交货日期,以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准,当事人另有约定者,从约定;合同规定甲方自提产品的交货日期,以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中,应给予甲方必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。)

第六条 产品的价格与货款的结算

1.产品的价格,按下列第( )项执行:

(1)按国家定价执行;

(2)应由国家定价而尚无定价的产品,按物价主管部门的批准价执行;

(3)不属于国家定价的产品,或因对产品有特殊技术要求需要提高或降低价格的,按甲乙双方的商定价执行。

(执行国家定价的,在合同规定的交货或提货期内,遇国家调整价格时,按交货时的价格执行。逾期交货的,遇价格上涨时,按原价执行;遇价格下降时,按新价执行。逾期提货或逾期付款的,遇价格上涨时,按新价格执行;遇价格下降时,按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价,由甲乙双方另行结算,不在原托收结算金额中冲抵。执行浮动价和协商定价的,按合同规定的价格执行。)

2.产品货款的结算:产品的货款、实际支付的运杂费和其它费用的结算,按照中国人民银行结算办法的规定办理。

(用托收承付方式结算的,合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为十天,从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的,应当在托收凭证上写明,银行从其规定。)

第七条 验收方法

(合同应明确规定:1.验收时间;2.验收手段;3.验收标准;4.由谁负责验收和试验;5.在验收中发生纠纷后,由哪一级主管产品质量监督检查机关执行仲裁等等。)

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在__天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

2.如甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合合同规定。

3.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

4.乙方在接到需方书面异议后,应在十天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

(甲方提出的书面异议中,应说明合同号、运单号、车或船只、发货和到货日期;说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量

保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的产品的处理意见,以及当事人双方商定的必须说明的事项。)

第九条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的__%(通用产品的幅度为1-5%,专用产品的幅度为10-30%)的违约金。

2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。

4.乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。

6.产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意,单方面改变运输路线和运输工具的,应当承担由此增加的费用。

7.乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意发货。

第十条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款__%(通用产品的幅度为1-5%,专用产品的幅度为10-30%)的违约金。

2.甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的,除交货日期得以顺延外,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按顺延交货部分货款计算,向乙方偿付顺延交货的违约金;如果不能提供的,按中途退货处理。

3.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

4.甲方逾期付款的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

5.甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

6.甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。

第十一条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条 其它

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意由____仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院)。

本合同自__年__月__日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)……等单位各留存一份。

购货单位(甲方):____(公章)

代表人:____(盖章)

地址:____

开户银行:____

帐号:____

电话:____

供货单位(乙方)____(公章)

代表人:____(盖章)

地址:____

开户银行:____

帐号:____

电话:____

篇4

地 址:________________电话____________

法定代表人:________________职务:____________国籍:____________

乙 方:

地 址:________________电话:____________

法定代表人:________________职务:____________国籍:____________

兹经双方同意,甲方委托乙方在________________加工________________________________ ,其条款如下:

1.来料加工和来件装配的商品和数量:

(1)商品名称;

(2)数量………共计____________台。

2.一切所需用的零件和原料由甲方提供,或由乙方在____ 或____ 购买,清单附于本合同内。

3.每种型号的加工费如下

(1)____________________________ (大写:____________美元);

(2)____________________________ (大写:____________美元);

(3)____________________________ (大写:____________美元)。

4.加工所需的主要零件、消耗品及原料由甲方运至____________,若有(某地)短少或破损,甲方应负责补充供应。

5.甲方应于成品交运前1个月,开立信用证(或电汇全部加工费)用于由乙方在____________或____________购买零配件、消耗品及原料费用。

6.乙方应在双方同意的时间内完成____________型标准____________的加工和交运,不得延迟,凡发生无法控制的和不可预见的情况例外。

7.零件及原料的损耗率:加工时零件及原料损耗率为____________%,其损耗部分由甲方免费供应,如损耗率超过____________%,应由乙方补充加工所需之零件和原料。

8.若甲方误运原料及零件,或错将原料及零件超运,乙方应将超运部份退回,其费用由甲方承担,若遇有短缺,应由甲方补充。

9.甲方提供加工____________标准____________零件和原料,乙方应严格按规定的设计加工,不得变更。

10.技术服务:

甲方同意乙方随时提出派遣技术人员到____________的要求,协助培训乙方的技术人员,并允许所派的技术人员留在乙方检验成品。为此,乙方同意支付每人月薪____________美元,其他一切费用(包括来回旅费)概由甲方负责。

kt250.com整理该文章,版权归原作者、原出处所有。

11.与本合同有关的一切进出口手续,应由乙方予以办理。

12.加工后的标准____________乙方应运交给甲方随时指定的国外买主。

13.其他条件:

·服装加工合同 ·钢筋加工合同 ·加工贸易合同 ·进料加工合同

(1)标准____________的商标由甲方提供,若出现法律纠纷,甲方应负完全责任;

(2) 若必要时乙方在____ 或____ 购买加工标准____ 的零件及原料,其品质必须符合标准并事先需经甲方核准;

(3) 为促进出口业务,乙方应储备标准____ 样品,随时可寄往甲方所指定的国外买主,所需的零件和原料,由甲方所运来的零件及原料中报销。

14.本合同一式二份,甲方与乙方在签字后各执一份。

甲方:____________________ 乙方:____________________

篇5

关键词: 建筑; 施工; 合同管理; 工程索赔

中图分类号: F426.9 文献标识码: A 文章编号: 1009-8631(2011)05-0032-01

建设工程施工合同是承包人进行工程建设,发包人支付工程款的合同,是约束双方履行义务享受权利的具有法律效力的协议。也是施工过程中双方的行为准则。工程索赔通常是指在工程合同履行合同过程中,合同当事人一方因非自身责任或对方不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时,通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求[1]。

当前由于工程承包市场竞争日趋激烈,承包企业竞相压低标价以求中标,因而在施工过程中亏损的风险加大,工程索赔就成为承包商扭亏增利的有效手段,也是工程合同管理中必不可少的管理行为。因此,如何在合同框架内通过采用相对合理的方法来有效分析和解决工程索赔,挽回损失提高效益,便成为当前工程合同管理中的重点工作。以下是在自己实际工作中对合同管理及工程索赔方面进行的初浅分析。

一、加强合同管理,提高企业的风险防范能力

(一)建立合同管理的组织机构

合同管理是一项重要的经济管理工作,合同管理水平的高低对企业的经济效益影响很大,因此结合实际,建立完善合同管理的组织机构,建立公司、分公司各层次的合同管理机构,配备专业的合同管理人员,形成合同管理的网络组织,负责合同管理的各项工作,以维护企业或项目的经济利益和合法权益。

(二)以工程合同为重点,建立健全合同管理制度

合同管理制度的建立,在合同管理中起着至关重要的作用,企业要做好合同管理工作必须建立、健全一套行之有效的、严格的规章制度和可操作的作业制度,用制度堵塞漏洞,规范管理。

1.建立合同的评审与分析制度

建设工程施工合同不规范、不严密,可能给施工企业带来经济损失,也会给竣工结算审计带来争议,因此必须建立建设工程施工合同的评审与分析制度,内容包括:

(1)合同中合同价款及确定方式、工期、质量要求、工程进度款付款比例、工程结算方式、违约处罚等。

(2)合同用词是否准确,有无模棱两可或含义不清之处,条款是否符合有关法律、法规。

(3)及时提出合同中存在的风险,对工程中可能出现的不利情况是否有足够的预见性,对风险因素是否有全面的评估及规避风险的措施。

(4)对涉及企业利益的条款,制度出最高标准,如质量最高处罚额度、工期延误最高处罚额度、每天延误处罚最高额度等等。

2.建立分包合同的审查制度

要审查分包方的履约能力重点审查分包合同的总量和价格,确保我方利益。同时还要审查分包方的资格,避免签订无效合同。

(1)分包合同的签订必须以工程合同为依据。

(2)分包合同的签订必须以工程合同为依据必须满足有关工期、质量、安全、履约保证金的要求。

(3)抓好分包合同的履行,对分包的施工单价、费用标准及结算方法等建立较为完善的管理标准,对分包结算的工作量要层层把关。

3.建立定期上报和定期检查制度

对合同履行的情况和发生的变化要定期上报,上级合同管理部门要及时、认真地检查合同的执行情况。只有随时发现问题采取对策,从而将风险损失程度降到最小,将收益做得最大。

4.建立合同交底制度

合同管理人员将合同中主要内容及涉及的注意事项、工程中的风险重点等关键性问题交付给分公司。

(三)培养合同管理人才

做好合同管理工作,人是关键因素,必须以人为本,加大合同管理人员的培养力度,关注合同管理人才培养的各项工作。

(四)加强合同管理的观念,提高企业的风险防范意识

合同管理不仅是合同管理人员的职责,由于合同管理涉及的面广,在整个管理层营造一个人人都重视合同管理的氛围,加强理论学习,强化全员管理的意识。

二、加强合同管理,提高工程索赔意识

提高合同管理水平,从而提高企业风险防范能力,然而在任何合同的关系中,索赔是一种必然存在的正常现象。对合同关系的双方来讲,索赔即是维护双方合法利益的权利,也是最大程度地保护自己利益的一种合法途径。特别是在建筑工程施工领域,索赔更是普遍存在。这是由于建筑工程规模大、工期长、涉及因素多等特点决定的,也是在竞争性招标条件下施工企业寻求风险均摊的有效措施。在当前市场经济中施工企业要“追求利润”的原则下,也不能排除施工企业将索赔作为扩大利润最有效的办法之一。

在合同执行过程中,施工现场条件的变化、设计变更、工程实物量的增减、建筑材料价格的变化、政策性调整以及合同条款中的缺陷和业主付款行为的违约等,势必使索赔事件不可避免而且也是经常发生的现象。许多企业为了中标,在投标中压低报价,中标后在通过工程索赔的手段逐步取得自己期望的经济效益。做好施工过程的索赔工作是目前恶劣市场竞争中合同管理的重要工作,加强索赔工作管理要从以下几方面着手:

(一)工程索赔工作必须要以合同为依据

合同文件是工程索赔的依据,索赔是合同管理的继续,特别要注意对合同条款的研究,在施工过程中及时整理索赔资料,组织索赔工作,时刻与现场实际情况与合同规定相对照。关注现场情况及时发现索赔事件。

(二)保留与工程索赔相关的依据

工程索赔成功与否,必须有大量的索赔论证工作,以充分翔实的资料证明自己拥有索赔权利,保证工程索赔的主要依据是索赔成功的关键。这些主要依据除了合同文件以外,主要包括来往信函、会议纪要、施工记录、工程变更等。现场工程师签字的质量检查,验收记录是采取索赔的有力证据。除此之外工人工资单、设备材料和零配件采购单、付款收据、工程照片等等都可能是工程索赔证据中一个不可缺少的部分。

(三)及时、合理地处理工程索赔

加强项目合同管理的责任,杜绝该签未签,该赔未赔的情况,提高和强化及时签证,加强索赔的意识和自觉性。注意提出签证索赔的期限和程序。凡应在施工期间提出的均应及时提出,尽量将单项索赔在施工过程中陆续加以解决,避免后期综合索赔所带来的矛盾复杂化。

(四)起草索赔报告

索赔证据要确凿、充分,语言要言简意赅,要引用合同条款,建立事实与损失之间的因果关系,说明索赔的合理性,突出强调干扰事件中的不可预见性和突发性,以及自身为避免干扰事件的影响和损失所采取的措施。

(五)控制反索赔和分包商的索赔

建筑企业在施工合同和分包合同履行过程中要正确履行自己的合同责任,严格控制业主反索赔和分包商向自己索赔事件的发生。

在实际工作中,工程索赔情况复杂,涉及问题复杂,而且工程索赔管理在我国建筑行业还是一个成长性事物,相信随着工程领域各项制度的逐步完善及快速发展,我国的工程索赔及其管理也必将逐步走向规范化、合理化和信息化。

篇6

公司

地址:________________

电话:___________

电传:___________

法定代表人:____________职务:________________

乙方:________国________

公司

地址:________________

电话:____________

电传:__________

法定代表人:____________职务:____________

国籍:_________

双方为开展来件装配业务,本着平等互利原则,通过友好协商,签定本合同。

第一条

装配项目

乙方向甲方提供装配____

(产品)____

套(或件)所需的散件;甲方装配后将成品交付乙方。

第二条

交付来件与加工成品的数量和时间

乙方将于________年________月至________年____

月________日,每月向甲方提供____散件____套,并负责运至____

港口(或车站)交付甲方;在甲方收到散件后的____个月内(或自____年____月____日至____年____月____日)分批将装配后的成品负责运至____港口(或车站)交付乙方。

第三条

加工费

甲方为乙方进行装配的加工费,每件(或套)计____币____元。

第四条

付款办法

乙方将不作价的散件运交甲方,加工费由乙方给甲方开出即期付款信用证。

第五条

来厂专家和技术培训

根据实际需要,乙方有义务向甲方派遣专家并为甲方培训必要的技术人员,来厂专家和培训人员的数目、时间、任务、以及费用负担等,由双方另行商议。

第六条

运费、保险费

乙方将散件运交甲方的运费、保险费由乙方负责;甲方将成品运交乙方的运费、保险费由甲方负责。成品的运输保险,由甲方按散件成本加上运费、保险费、加工费之和的____

%投保综合险、战争险(如陆上运输则投保陆上运输险)。在装配期间,由甲方负责投保火险。

第七条

质量检验

(1)甲方在收到散件后,应按乙方提供的技术标准,对其规格、品质进行验收,如发现乙方提供的散件的规格、质量不符合技术标准,或数量不足,由甲方向乙方提出检验报告后,乙方负责退换或补足。

(2)乙方在收到甲方装配的成品后,按双方议定的验收标准验货,如因甲方装备不当造成质量问题,由乙方向甲方提出检验报告,甲方负责返修或赔偿。

第八条

不可抗力

由于战争和严重的自然灾害以及双方同意的其他人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同时,遇有上述事故的一方应尽快将事故情况通知对方,并与对方协商延长履行合同的期限。对方由此而产生的损失,不得提出赔偿要求。

第九条

违约责任

任何一方不履行合同条款,致使对方遭受经济损失时,必须承担赔偿责任,受损害方并拥有罚款____

元的权利。

第十条

仲裁

本合同在执行过程中,如发生争议,双方应本着友好协商解决。如未能解决时,提请中国____仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决为终局裁决。仲裁费用由败拆一方负担。

第十一条

担保

为了保证双方履行合同和及时按合同规定支付罚款或赔偿损失,双方应分别向对方提供各自银行所出具的保函。

第十二条

转让

本合同所载明的权利和义务,非经双方一致同意,一方不得转让给任何第三方。

第十三条

本合同一式两份,用____文签署,双方各持一份,具有同等效力。

甲方:____________

乙方:____________

代表:____________

代表:____________

____年____月____日

篇7

关键词:FIDIC合同;条件;施工索赔

一、研究FIDIC合同条件下施工索赔的意义及起因

(一)FIDIC简介

“FIDIC”是国际咨询工程师联合会的缩写,它是唯一专门为土木工程施工在全世界范围发行的标准合同条件。当房屋建筑和土木工程项目在全世界招标时,该条件是采用得最多的一种标准合同条件。虽屡经修改,甚至有时遭到批评,但该条件仍然是世界上评定其它合同条件的标准和尺度。

FIDIC合同条件适用于一般的土木工程,其中包括工业与民用建筑工程、疏浚工程、土壤改善工程、道桥工程、水利工程、港口工程等。FIDIC的最大特点是:程序公开、公平竞争、机会均等。从理论上讲,FIDIC对承包商、对业主、对咨询工程师都是平等的,谁也不能凌驾于谁之上。因此,作为承包商应尽量选用FIDIC,这样才能更好地保护自己的经济利益及合法权利。

(二)研究FIDIC合同条件下施工索赔的意义

随着我国加入WTO,世界银行贷款投资项目越来越多。客观上对诸多施工企业而言,既是机遇又是挑战。新的管理理念,要求我们既要敢于又要善于参与这种国际经济合作与竞争,熟练掌握FIDIC条款,学会趋利避害。完善和提高索赔管理体制,是建筑企业走向国际市场,提高竞争力的有力保障。

我国目前的建筑市场走向招标承包竞争机制的时间还不长,对合同执行过程中的索赔和反索赔没有引起足够的重视。但随着我国参与国际工程项目的增多和国际通用的合同条件《FIDIC土木工程施工合同条件》的研究和实践以及国内的部分大型建设项目实施世界银行贷款,按国际惯例实行公开招标后,索赔管理就显得非常重要。实践证明,双方的索赔都是严格合同管理的一项有效保障措施,没有索赔管理,实际上就是允许一方偏离或不执行合同中规定的义务而又不承担责任,因此索赔和反索赔是双方保证合同顺利实施的正当权力,是落实和调整施工合同当事人权利义务关系的有效手段。

(三)施工索赔的起因

1.风险分担不均

这是国际工程承包业受“买方市场”现状制约所决定的。在这种情况下,中标的承包商只有通过施工索赔来适度地减少风险,弥补各种风险引起的损失。这就是工程索赔中承包商的索赔案数远远超过业主反索赔案数的原因。

2.施工条件变化

土建工程施工与地质条件密切相关,如地下水、断层、溶洞、地下文物遗址等。这些施工条件的变化即使是有经验的承包商也无法事前预料。因此施工条件的异常变化必然会引起施工索赔。

3.工程变更

承包商施工时完成的工程量超过或少于工程量表中所列工程量的15%以上时,或者在施工过程中,工程师指令增加新的工作、改换建筑材料、暂停或加速施工等变更必然引起新的施工费用,或需要延长工期。所有这些情况,承包商都可提出索赔要求,以弥补自己不应承担的经济损失。

4.工期拖延

施工过程中,由于受天气、地质等因素影响,经常出现工期拖延。如果工期拖延的责任在业主方面,承包商就实际支出的计划外施工费提出索赔;如果责任在承包商方面,则应自费采取赶工措施,抢回延误的工期,否则应承担误期损害赔偿费。

5.业主违约

指业主未按规定为承包商施工提供条件,未按规定时限向承包商支付工程款,工程师未按规定时间提供施工图纸、指令或批复,或者由于业主坚持指定的分包商等。

6.合同缺陷

按FIDIC合同条件,由于合同文件中的错误、矛盾或遗漏,引起支付工程款时的纠纷,由工程师做出解释。但是,如果承包商按此解释施工时引起成本增加或工期拖延时,则属于业主方面的责任,承包商有权提出索赔。

7.工程所在国家法令变更

如提出进口限制、外汇管制、税率提高等等,都可能引起施工费用增加,按国际惯例,允许给承包商予以补偿。变更的时间标准是从投标截止日期(一般均为开标日期)之前的第28天开始。

二、索赔的分类及计算方法

(一)索赔的分类

按施工索赔的目的可分为工期索赔和经济索赔。

1.工期索赔

即承包商向业主要求延长施工时间,使原定的工程竣工日期顺延一段合理的时间。这样,承包商可以避免承担误期损害赔偿费。FIDIC合同条件中,误期损害赔偿费是用以补偿业主由于工程项目较晚投入运行而受的经济损失,按日计算赔偿金,可以累计达到合同额的10%。FIDIC第44.1分条明确规定了可以延长工期的5种情况,给承包商赋予了工期索赔权。

2.经济索赔

即承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支,也就是取得合理的经济补偿。前提是:在实际施工过程中所发生的施工费用超过了投标报价书中该项工作所预算的费用,而这项费用超支的责任不在承包商方面,也不属于承包商的风险范围。具体地说,施工费用超支主要来自2种情况:一是施工受到干扰,导致工作效率降低;二是业主指令工程变更或产生额外工程,导致工程成本增加。由于这2种情况所增加的新增费用或额外费用,承包商有权索赔。

(二)索赔的计算方法

1.工期索赔的计算方法

建设工程技术复杂、规模大、工期长,多种原因引起的延误常常交织在一起,在计算一个或多个延误引起的工期索赔时,通常可以采用以下2种方法:

(1)网络分析方法。它通过分析延误发生前后的网络计划,对比两种工期的计算结果,计算索赔值。分析的基本思路为:假设工程施工一直按照原网络计划确定的施工顺序和工期进行,现发生了一个或多个延误,使网络中的某个或某些活动受到影响,如延长持续时间,或活动之间逻辑关系变化,或增加新的活动。将这些活动受影响后的持续时间带入网络中,重新进行网络分析,得到一个新工期,则新工期与原工期之差为延误对总工期的影响,即为工期索赔值。

(2)比例分析法。在实际的过程中,延误事件经常仅仅影响某些单项工程、单位工程的工期,若要分析它们对总工期的影响,则可以采用较为简单的比例分析方法。

A:以合同价所占比例计算,计算公式为:

总工期索赔值=(附加工程或新增工程量价格/工程总价)×原合同总工期

B:按照单项工程工期拖延的平均值计算。

2.费用索赔的计算方法总费用法

又被称作总成本法,就是计算出该项工程的总费用,再从这个已经实际开支的总费用中减去投标报价时的估算费用,也就是要求补偿的索赔费用额[3]。其计算公式为:索赔金额=实际总费用-合同估算总费用。这种计算方法并不十分科学,但经常被人们所使用,原因是对于某些索赔事件,很难精确地确定它们导致的各项费用的增加额。

(1)分项法。①人工费。人工费索赔包括额外雇用劳务人员、加班工作、工资上涨、人员闲置和劳动生产力降低等费用。在这里,我们主要讨论一下劳动生产力降低导致的人工费索赔,一般可以采用以下计算方法。A:实际成本和预算成本比较法。此方法是对受干扰影响的工作的实际成本和合同中的预算成本进行比较,索赔其差额。B:正常施工期与受影响施工期比较法。②材料费。材料费索赔包括材料耗用量增加和材料单位成本增加两方面。③施工机械费。包括增加台班量、机械闲置或工作效率降低、台班费率上涨等费用。台班费率按照有关定额和标准手册取值。对于工作效率降低,可以参考劳动生产率降低的人工费索赔的计算方法。④管理费。它包括现场管理费和总部管理费两部分。A:现场管理费索赔计算。现场管理费索赔值=索赔的直接成本费用×现场管理费率。现场管理费率的确定可以采用合同百分比法、行业平均水平法、历史数据法。

B:总部管理费索赔计算。目前国际上应用的较多的计算方法就是Eichcaly公式。对于已获延期索赔的Eichcaly公式为:

a.延期的合同应分摊的管理费(A)=(被延期合同原价/同期公司所有合同实际价之和)×同期公司总计划管理费;b.单位时间管理费率(B)=(A)/计划合同工期;c.管理费索赔值(C)=(B)×延期时间

对于已获工程直接成本索赔的Eichcaly形式的公式为:

a.被索赔合同应分担管理费(A1)=被索赔合同原计划直接成本/同期所有合同实际直接成本总和×同期公司计划管理费总和;b.每元直接成本包含的总部管理费用(B1)=(A1)/被索赔合同原计划直接成本;c.应索赔总部管理费(C1)=(B1)×工程直接成本索赔值。

(2)费用法。它又被人称作总成本法,就是计算出该项工程的总费用,再从这个已经实际开支的总费用中减去投标报价时的估算费用,也就是要求补偿的索赔费用额[3]。其计算公式为:索赔金额=实际总费用-合同估算总费用。这种计算方法并不十分科学,但经常被人们所使用,原因是对于某些索赔事件,很难精确地确定它们导致的各项费用的增加额。

三、索赔的依据及索赔过程

(一)承包商进行索赔的主要依据

为了达到索赔的目的,承包商要进行大量的索赔论证工作,来证明自己拥有索赔的权利,而且所提出的索赔款额是准确的,即论证索赔权和索赔款额。对于所有的施工索赔而言,以下10个方面的资料是不可缺少的。

1.招标文件

它是工程项目合同文件的基础,包括通用条件、专用条件、施工技术规程、工程量表、工程范围说明、现场水文地质资料等文本,都是工程成本的基础资料。它们不仅是承包商投标报价的依据,也是索赔时计算附加成本的依据。

2.投标报价文件

在投标报价文件中,承包商对各主要工种的施工单价进行了分析计算,对各主要工程量的施工效率和进度进行了分析,对施工所需的设备和材料列出了数量和价值,对施工过程中各阶段所需的资金数额提出了要求等等。所有这些文件,在中标及签订施工协议书(Construction agreement)以后,都成为正式合同文件的组成部分,也成为施工索赔的基本依据。

3.施工协议书及其附属文件

在签订施工协议书以前合同双方对于中标价格、施工计划合同条件等问题的讨论纪要文件中,如果对招标文件中的某个合同条款作了修改或解释,则这个纪要就是将来索赔计价的依据。

4.来往信件

如工程师(或业主)的工程变更指令、口头变更确认函、加速施工指令、施工单价变更通知、对承包商问题的书面回答等等,这些信函(包括电传、传真资料)都具有与合同文件同等的效力,是结算和索赔的依据资料。

5.会议记录

如标前会议纪要、施工协调会议纪要、施工进度变更会议纪要、施工技术讨论会议纪要、索赔会议纪要等等。对于重要的会议纪要,要建立审阅制度,即由作纪要的一方写好纪要稿后,送交对方传阅核签,如有不同意见,可在纪要稿上修改,也可规定一个核签期限(如7天),如纪要稿送出后7天内不返回核签意见,即认为同意。这对会议纪要稿的合法性是很必要的。

6.施工现场记录

主要包括施工日志、施工检查记录、工时记录、质量检查记录、设备或材料使用记录、施工进度记录或者工程照片、录像等等。对于重要记录,如质量检查、验收记录,还应有工程师派遣的监理员签名。

7.工程财务记录

如工程进度款每月支付申请表,工人劳动计时卡和工资单,设备、材料和零配件采购单、付款收据,工程开支月报等等。在索赔计价工作中,财务单证十分重要。

8.现场气象记录

许多的工期拖延索赔与气象条件有关。施工现场应注意记录和收集气象资料,如每月降水量、风力、气温、河水位、河水流量、洪水位、基坑地下水状况等等。

9.市场信息资料

对于大中型土建工程,一般工期长达数年,对物价变动等报道资料,应系统地收集整理,这对于工程款的调价计算是必不可少的,对索赔亦同等重要。如工程所在国官方出版的物价报道、外汇兑换率行情、工人工资调整等。

10.工程所在国家的政策法令文件

如货币汇兑限制指令、调整工资的决定、税收变更指令、工程仲裁规则等等。对于重大的索赔事项,如遇到复杂的法律问题时,承包商还需要聘请律师,专门处理这方面的问题。

(二)索赔过程

1.索赔文件

索赔文件是整个索赔过程的核心。它主要包括:索赔信、索赔报告、详细的计算书和证据。其中索赔信是一封承包商致业主或其代表的简短的信函,它还是个提纲性的材料,所以它不应过长,并应注意语气的平缓、通情达理。而详细的计算书作为一种证实性材料,可以大量运用图表。

2.索赔程序

(1)提出申请。在施工的过程中,按照FIDIC合同条款,书面的索赔通知书,应在索赔事项发生后的28天以内向工程师正式提出,并抄送业主;逾期才报告,将遭业主和工程师的拒绝。

(2)准备与报送索赔资料。在正式提出索赔要求以后,承包商应抓紧准备索赔资料,计算索赔款额或工期延长天数,编写索赔报告书,并在下一个28天以内正式报出。如果索赔事项的影响还在发展时,则每隔28天向工程师报送1次补充资料,说明事态发展情况。最后,当索赔事项影响结束后,在28天内报送此项索赔的最终报告,附上最终账单和全部证据资料,提出具体的索赔款额或工期延长天数,要求工程师和业主审定。

(3)审核与协商。当业主接到索赔资料后,应进行判断。并委派监理工程师进行处理,若超出其权限范围,则自己处理。这里的处理主要是指研究承包商的索赔证据,剔除不合理的索赔要求,拟定合理的方案。并对这一事件的处理方案与承包商进行友好协商。

(4)做出决定。如果承包商接受此决定,那么此事件结束。如果不同意,经中间人调解无效,那也只能提交仲裁机构仲裁。

四、索赔成功的关键因素

我们应当清楚地认识到,索赔应是贯彻工程始终的经常性工作。在执行合同之初就应该成立索赔和合同管理小组,并置于项目管理的直接领导和管理之下,在工程执行的全过程中做大量的、经常性的工作,如图1所示。

总体上说,要想索赔成功,首先应该注意的就是一定要建好工程项目和搞好合同管理。此外,我们还应注意把握索赔机会,找准索赔事实和充分的索赔依据,是施工索赔成功的关键之一。而其中,在施工管理中能否及时、全面地发现潜在的索赔机会是索赔工作的前提条件。

除此之外,编写完整和具有说服力的索赔报告,也是索赔成功的关键之一。索赔事件发生后,虽然有了依据、事实和费用的计算,没有强有力的文字说明和表达能力,被索赔的一方不理解或不了解索赔事件的具体情况和索赔内容等,也不可能赔,要求索赔的一方也就达不到目的,就不可能挽回因索赔事件发生对工程项目建设施工造成的损失。因此,编写好索赔报告是一项法律、经济、技术、专业、语言性强、有技巧的复杂工作[4]。

由此,我们可以了解到,索赔成功不仅靠客观因素,人的主观因素也是不可忽视的。如,索赔谈判就有技巧,并不是单靠“扯皮吵架”和“软磨硬泡”就可以解决的。因此,在谈判中我们应注意:一定要以理服人,不拿自己的观点强加于人;坚持原则,但又应具有灵活性;谈判前做好准备,对目标做到心中有数;认真听取对方合理意见,在坚持原则下,寻求妥协方案;要有耐心,并注意加强公关活动。

参考文献:

[1] 曲修山.建设工程合同管理[M].天津:地震出版社,1993.

篇8

谢宝永XIEBao-yong

(中山市气象局,中山528401)

(ZhongshanBureauofMeteorology,Zhongshan528401,China)

摘要:低压配电系统中,实现电涌保护器(SurgeProtectiveDevice,缩写成SPD)之间有效的配合,确保发生雷击瞬间各级SPD依次按级启动,从而保护设备免遭雷电损坏,需要对SPD各种能量配合方案进行分析,选择更优的解决方案。本文通过行波理论分析SPD前后级的关系,提出各级电源SPD与被保护设备能量配合基本原则和方法,对实际工程问题具有重要指导意义。

Abstract:Inlow-voltagepowerdistributionsystem,inorderrealizetheeffectivecoordinationofSurgeProtectiveDevice(SPD)andensurethatSPDatalllevelssuccessivelystartbygradeinthelightninginstantaneous,soastoprotectequipmentfromlightningdamage,itisnecessarytoanalyzedifferentSPDenergycooperationsolutionsandchooseabettersolution.Basedonthetravelingwavetheory,thispaperanalyzestherelationshipbetweenthebeforeandafterleveloftheSPD,proposesthebasicprincipleandmethodofenergycooperationbetweenalllevelsofSPDpowerandprotectedequipment,whichhasimportantguidingsignificancetotheactualengineeringproblems.

关键词 :低压配电系统;电涌保护器;行波理论;能量配合

Keywords:low-voltagepowerdistributionsystem;SurgeProtectiveDevice;travelingwavetheory;energycooperation

中图分类号:TM862文献标识码:A文章编号:1006-4311(2015)21-0144-03

0引言

最近几年,SPD的级间配合问题越来越受到国内工程人员高度重视,有些规范中提出了级间配合问题,但对指导实际工程解决级间配合问题缺乏可操作的方法。本文根据理论计算并结合实际情况,对低压配电系统内的SPD级间以及与被保护设备配合问题进行分析,提出一个可行的SPD能量配合方案,希望更好地处理SPD能量配合问题。

1SPD级间的行波理论分析

低压配电系统过电压防护,通常采用多级SPD加以保护,一般第一级采用电压开关型SPD,以泄放大的雷电流;第二级采用限压型SPD,目的是使电压保护水平小于被保护设备的绝缘耐冲击电压额定值。在这种情况下,就会出现前后级保护的配合问题,因此我们可用行波理论来分析一下SPD前后级的关系。

雷电发生瞬间,雷电波沿着电力电缆侵入,首先到达电压开关型SPD,由于电压开关型SPD内放电间隙有响应时延,约为100ns,限压型SPD内限压元件的响应时间较快,一般为25ns。因此我们应该保证在侵入波到达限压元件之前让放电间隙动作,或者前后限压型SPD依次按级启动。下面我们用行波理论来分析一下前后级的关系。

从资料了解到波在电缆中的传播速度为V=1.5×108m/s,限压元件的响应时间T小于等于25ns,放电间隙的动作响应时间T为100ns。那么,波在这个时间差(100-25)ns内向前行进的距离S为:

S=V×T=(1.5×108m/s)×[(100-25)×10-9s)]=11.25m

从计算结果可知,如果SPD1元件和SPD2元件之间的距离(电缆)大于11.25m,就能够保证在到达后级SPD2之前让SPD1先动作,从而达到将强的雷电流先泄放入地的目的。考虑到防雷元件性能差异造成实际响应时间的误差,一般情况下应将开关型SPD与限压型SPD之间的距离考虑得更长一些,选用15m是较合适的。

同理,如果前后级均为限压型SPD,响应时间均为30ns,但考虑到其实际响应时间的误差,那么为了保证前级先动作,则两级保护间的距离应该为:

S=V×T=(1.5×108m/s)×(30×10-9s)=4.5m

考虑到其实际响应时间的误差,选用5m是合适的。

在实际的工程中,有时很难保证开关型SPD和限压型SPD之间的距离(电缆)大于15m,因此,我们通常采用集中电感来等效这个距离[2]。一般情况下,导线的L0约为1.6×10-6H/m,为了等效15m和5m长导线分布参数的电感量,则集中电感分别为:

L15=L0×S=1.6×10-6H/m×15m=24μH

L5=L0×S=1.6×10-6H/m×5m=8μH

计算可知,我们可以分别用电感量为24μH和8μH的集中电感来等效15m和5m长的导线。

2SPD与被保护设备的能量配合基本原则

低压配电系统中,通常SPD安装在各防雷区交界处及被保护设备处,其允许的电压保护水平UP和残压值必须满足被保护设备绝缘水平和抗冲击性的要求。特别是信息系统设备时,可能需要装设多级SPD以逐级削减雷电瞬态过电压能量,直到满足保护设备的安全性要求。SPD能量配合的一般原则是SPD电压保护水平必须小于如下被保护设备绝缘耐冲击电压额定值。(表1)

3电涌保护器的能量配合方法

3.1基于静态伏安特性的配合(图1)

该配合方法是SPD之间除了线路外不附加任何退耦元件,其能量的配合可用它们的静态伏安特性来实现。当SPD间有足够的线路距离时,利用线路的自然电感的阻滞作用,可使后级SPD的电流较前级SPD小,实现SPD级间能量配合。

根据上面行波理论分析,只要电压开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度不小于15m,限压型SPD间的线路长度小于5m,就可以利用两级SPD间的自然阻抗实现能量配合,保证多级SPD不出现盲点。

但是在实际施工中,往往建筑物比较小,SPD间没有足够的线路距离。比如线路是电缆时,解决办法是在施工时可以加长电缆线的长度,将加长的线盘绕成圈以减少空间(应考虑圈与圈之间分布电容和绝缘水平)。

3.2利用线路分布阻抗或设退耦元件的配合

在实际施工中,由于受场地限制,难于满足安装条件要求,SPD间没有足够距离时,可以利用线路的分布阻抗或设专用退耦元件(电阻元件主要用于信息系统中,电感元件主要用于电力系统中)来达到SPD级间配合的目的。若采用电阻退耦,电流波前梯度是决定性参数,若采用电感退耦,必须考虑电流波形,即di/dt。电流波前梯度和电感量越大越容易实现能量配合。低压配电系统中,可采用退耦元件来等效距离长度,电压开关型SPD与限压型SPD间串联的退耦元件的电感量不小于24μH,限压型SPD间串联的退耦元件的电感量不小于8μH。

3.3采用触发型SPD实现配合方法

触发型SPD的电子触发电路能保证后续的SPD不超过其能量耐受能力,可以用触发型SPD达到配合。这个方法不需要退耦元件。

4SPD防护系统基本配合方案

4.1应用这些方案时,应充分考虑组件的能量容限及其分散性,也应保证SPD接线两端足够短直。

4.2方案a、b属于限压型SPD的配合,具有连续的伏安特性。方案Ⅰ选用的各级SPD的残压Ures相同,级间无退耦元件或仅用线路阻抗来实现。方案Ⅱ选用的各级SPD的残压Ures呈台阶式,逐阶级升高。

4.3方案c前级是开关型SPD和限压型SPD之间的配合,后面是限压型SPD之间的配合。这种方案能快速减小冲击电流,从而大大减小后续SPD的“压力”。

4.4方案d中多级联SPD组合成含有双端口模块系统。双端口SPD模块必须与系统中的其它SPD按方案a、方案b或方案c进行充分配合。

5结束语

5.1本文根据行波理论计算,对建筑物低压配电系统内的SPD级间以及与被保护设备配合问题进行分析,提供上述a、b、c、d四种常见SPD能量配合方案供选择,希望对处理SPD能量配合实际问题具有指导意义。

5.2在实际的工程中,往往受场地限制,难以保证SPD之间的距离符合规范要求,可以利用退耦元件来等效这个距离。

5.3SPD能量配合的一般原则是SPD电压保护水平必须小于被保护设备绝缘耐冲击电压要求,同时满足被保护设备的抗扰水平要求。

5.4各种能量配合方案应根据实际情况优化选择。

5.5SPD系统是否实现了配合,可以采用配合试验,计算机模拟、仿真标准脉冲参数、用已证实厂家配合好的SPD组合系统等方法加以验证。

参考文献:

[1]GB50057-2010,建筑物防雷设计规范[S].北京:中国计划出版社,2010.

[2]秦曾煌.电工学[M].北京:高等教育出版社,2003.

[3]邢增梓,侯安校.低压配电系统电源过电压保护器能量配合分析[J].气象研究与应用,2008(2).

[4]李庆君,等.低压配电系统中多级电涌保护器的能量配合[J].内蒙古气象,2006(4).

篇9

关键词:配电自动化;控制系统;系统构建

Abstract: into the computer, automation control, data communication and other high-tech of distribution automation control management system, can greatly enhance the reliability of the power supply system, and improve the service quality of power supply service system, so as to enhance the power supply of related companies whole management level and economic benefit, this paper in power distribution automation control system of the construction work is analyzed, and puts forward related reference inspection.

Keywords: distribution automation; Control system; System construction

中图分类号:U224.3+1文献标识码:A 文章编号:

随着我国经济建设的高速发展,人们的生活水平越来越高,对电力的需求量也越来越大,这无疑在很大程度上增加了供电系统的工作难度,为了减缓城市的供电紧张压力,供电系统不得不采取一些应急措施,例如:分区断电,分时供电等等,这尽管是没有办法的办法,但是,对人们的正常工作和生活产生了重大影响。高新技术的不断发展,为解决这一难题提供了强大的推动力。配电自动化控制系统的构建能够大大增强供电系统的可靠性,并提升供电服务系统的服务质量,以及供电相关企业的整体管理水平和经济效益。

一、配电自动化系统构建的原则

(一)确保终端设备工作环境质量

对于输电网自动化系统的终端设备,通常情况下是安装在变电站中,其要求的周边温度要控制在 0~55℃范围之内,但是,在配电网的自动化系统当中,有很多的终端设备必须安装在室外,这些设备要求周边温度在零下二十五度到零上六十五度之间,湿度控制在百分之九十五左右,并且,还必须做好防雷、散热、避雨等要求。

(二)终端设备可靠性高

配电自动化系统的终端设备由于对远方控制的次数比较频繁,所以其可靠性一定要在严格的规定范围之内。

(三)计算机信息量大

配电自动化系统的测控对象一般是进线变电站、配电变电所、10kV 开闭所、分段开关、并联补偿电容器用户电能表和重要负荷等,这些站点会有成千上万个。所以,自动化系统的控制难度很大,并且,其中心系统的计算机处理的信息量也十分巨大。

(四)配电网改造及时

需要与配电网的改造配套进行,例如配电网环网化、配电线分段化等。没有配电网的科学拓扑结构,配电网自动化的系统、组织方式也难以确定。

二、配电自动化控制系统的构建

(一)主站 DMS

主站 DMS 软件包括 SCADA、AM/FM/GIS、故障自动隔离和转供系统及高级应用软件。系统采用开放式平台,具有灵活方便的图形界面,可纵、横向集成。SCADA 实现配电线路遥测、遥信、遥控及报警、监视、操作模拟、数据记录与分析,并具有以 GIS 为支撑平台的相应功能。自动地图AM、设备管理 FM 和地理信息系统 GIS 可将数字化的供电区域地图和配电线路设备的地理位置与电力设备的参数、运行状况等数据一一对应,实现配电线路信息地理化、运行数据可视化和实时性,便于配电线路的运行管理。故障自动隔离和转供系统能够在发现故障之后,迅速的做出反应,并准确的查找出发生故障的区域,并及时的进行隔离,然后在短时间内根据系统的负荷情况制定出最优的转移供电方案,从而使非故障区域迅速的恢复供电。高级应用软件可完成潮流计算、短路电流计算、网络重构与停电方案分析,开关操作拓扑识别与着色。主站DMS 基本硬件配置为 PC 工控机,光纤 Modem 和通信口以及输入输出设备(大屏幕彩显、打印机等)。

(二)通信系统

通信系统的通信方式采用主从、双环形结构的光纤通信方式,具有明显优势。这种结构能够很好的保留环形结构光缆消耗低的特点,还能够避免传统环形结构一点故障,整体失灵的缺点,并且,具有很强的自我治愈能力。整个通信系统包括主站端主机 Modem 和若干 FTU 配置的从机 Modem,每一个 Modem 都含有两对光纤收发口,并由两根光纤串联成双光纤通信环。一般情况下,这两个环都是工作的,信号在两个环中以相反的方向同时传输。一旦环中的任何一个地方的光缆或光纤 Modem 临时出现了故障,光信号就会从故障点的两侧的光纤 Modem 处自动转到另一个环中并返回,从而有效的保证了通信的正常运转,进而保证了供电系统的服务质量。

(三)线路自动化开关

线路自动化开关可考虑采用重合器、自动配电开关(自动重合分段器),也可采用柱上 SF6 开关和真空开关配用相应的控制系统。具体选择哪一种需要根据其中配电网的特点进行决定,并且,还要将未来该配电网络的发展以及设备升级需要考虑进去,以免日后进行二次改造,浪费大量资源。线路开关采用柱上 SF6 开关或柱上真空开关为宜。因为,这样的开关通常都能够在电流短路的情况下,自动进行断开,当出现故障时,无需人工进行指令,就可以自动进行处理;并且,其运行的时间较长,积累了一定的管理经验。线路开关配用 FTU 构成线路自动化开关。FTU 可进行网络控制,带有远动通信接口,从而可实现遥测、遥信和遥控,支持多种通信方式,并可以对电量测量、负荷和开关动作的次数进行自动积累,为相应的设计软件提供参考数据。

三、小结

配电自动化控制管理系统包括了计算机、自动化控制、数据通信等高新技术,不仅大大增强供电系统的可靠性,提升供电服务系统的服务质量,还有效的提升供电相关企业的整体管理水平以及经济效益,对供电系统的管理工作具有重要的实际应用价值。本文重点分析配电自动化系统的构建。

参考文献:

[1]陈茜.国内外配电自动化系统的调研与比较分析——以中国唐山与韩国配电自动化系统为例[J].科技资讯,2011,25.

[2],何毅思,王海燕,刘刚,郭寅昌.从国内外建设经验探讨广州配电自动化建设模式[J].广东电力,2012,01.

[3] 顾建炜,张铁峰,韩书娟.基于IEC61850国际标准的配电自动化系统应用研究[J].电力科学与工程,2012,01.

[4]杨兴,冯力娜,赵育良.EPON通信系统在配电自动化中的应用研究[J].西北水电,2011,05.

篇10

关键词:Linux 内核 裁剪 交叉编译

Linux系统内核具有非常好的网络适应性和开发自由度,并在嵌入式系统应用中更加深入和广泛。嵌入式Linux系统是对于原Linux操作系统裁剪后的系统,目前常用在媒体播放、移动电话及工业控制等领域。作为对Linux操作系统内核的裁剪,往往是嵌入式系统开发的关键,为此,本文将从Linux系统内核结构着手,就其裁剪原则及编译方法进行阐述,以实现对嵌入式Linux操作系统的优化。

一、Linux系统裁剪研究

从操作系统的应用来看,大部分操作系统都是不支持嵌入式设计,而面对不同领域的具体应用及环境配置需要,改造操作系统以适应软件功能的开发,往往是当前操作系统裁剪的常见应用。对于Linux操作系统来说,其自由开发的源码内核,能够结合特定功能需要来适当裁剪其体积要求,由此带来的软硬件平台及功能的减少,使其规模更加紧凑,代码运行更加精简。对操作系统进行裁剪,需要遵循一般流程:首先获取原操作系统的内核源码,并从具体应用中对源码进行适当的环境配置,对多余的或不用的模块给予摈除,对于特殊的功能需求需要从程序代码的编写上来增加相应驱动程序,以构建其适应于目标平台的新操作系统。对于操作系统的裁剪是整个系统改造的关键环节,也是与整个系统进行交叉编译和稳定链接的重要步骤。对操作系统进行定制,首先需要分析操作系统的内核及版本特点,对于商业化的操作系统,如Windows需要收取软件许可证费用,而对于源码开放的操作系统则可以自由使用。当前Linux操作系统支持内核修改,并且其稳定的性能,丰富的开发工具及模块结构,更易于裁剪嵌入式环境。因此在应用中多以Linux为对象来进行裁剪。作为Linux操作系统,在进行裁剪时需要遵循一定的原则:一是小型化,即对嵌入式系统来说以最小的体积为宜;二是功能适当化,从应用上以满足需求为主,对于多余的应用只需要保留对应的系统支持即可;三是系统结构的稳定性及可靠性,对于裁剪后的操作系统应该满足功能及结构的可靠性和完整性。操作系统的编译及安装是最后阶段,通常在宿主机上构建环境,并从操作系统内核及应用程序的调试上来满足宿主机与目标机的有效连接。如以串口、OCD方式进行连接等。

二、Linux操作系统的内核特点及结构模块

作为稳定性、可修改性较强的Linux内核结构,在进行内核访问时只需通过调试来保障操作系统的基本功能。在Linux系统中,通过模块机制来启动所需要的内核模块,如设备驱动程序、文字子系统等,并可以在动态加载及卸载上确保对系统内核空间资源的有效利用。从结构上来看,Linux系统内核分为五部分,这些子系统在进程调度下实现对CPU的访问,以满足内核各子系统的有序执行。对于内存管理来说,以页式存储机制为主,并结合硬件结构来灵活分配内存组织方式,确保各硬件对系统资源的共享与合理利用;同时,内存管理还支持虚拟内存管理,使得Linux进程拥有更多的内存容量;在逻辑文件系统中,Linux支撑硬件控制器对相关设备的驱动,从而实现对外部设备的有效驱动和管理;进程间通信主要是满足进程的信息交换;网络接口系统以网络协议和网络驱动为主,提供对网络通信服务的支持。源码是Linux系统开发的基础,在Linux系统内核分析上,其源码主要包括以下内容:/arch主要包括与当前处理器的体现结构相关的源代码,如ARM、PowerPC、I386等,另外还包括boot、lib、math-emu等目录,以满足系统裁剪的需要;/init主要包含系统初始化源码,如main.c和version.c等文件;/block主要包含相关的驱动代码;/fs主要包含Linux系统所支持的文件系统;/inchude主要包含系统编译时需要的头文件,如.h文件;/mm主要包含与体系结构无关的内存管理源码;/kemel主要包含内核文件,如进程调度kerel/sched.c,创建进程kernel/fork.c,撤销进程源码kernel/exit.c等;/scripts主要包含系统配置源码,如make menuconfig等配置内核指令源码。

三、对Linux系统内核进行配置与裁剪

Linux系统在内核裁剪上主要有两种方法:一是通过配置工具来实现对配置文件.config和autoconf.h的修改,而对原内核代码不修改;二是直接对配置信息保存到.config和autoconf.h两个配置文件中,编译后自动修配置文件。我们以第一种方法为例来探讨对Linux系统内核进行模块功能配置的过程及裁剪方法。一是利用tar指令来解压内核源码到制定目录,并利用make rmproper指令来清除制定目录下的配置文件及其他中间文件;二是对Linux内核进行配置,利用配置构建来实现对相关指令的执行。如$make old config,对原有内核配置文件进行直接修改;$make config基于文本方式来进行配置;$make xconfig基于窗口方式来进行配置;在make xconfig交互配置中,主要有三种选择,Y表示将该功能编译进内核;N表示不将该功能编译进内核;M表示为将该功能编译成可以在需要时动态插入到内核中的模块。因此在使用配置工具进行内核配置时,对于大多数指令都可以使用缺省值,只有部分指令需要指定参数选择。在具体内涵配置中,对于不需要的功能尽量不要,对于与内核相关的紧密功能代码需要直接编译到内核中;对于与内核核心关系较远且不经常使用的功能代码编译成可加载模块,从而实现对系统内核的有效简化。

以Linux2.4系统来配置PDA嵌入式内核为例来探讨其具体裁剪方法。对于PDA系统内核来说,在无线传输上有红外及蓝牙接口,需要通过Wi-Fi与GPS进行通信,而对于进程调度及文件系统的支持相对单一,因此在配置中需要把握以下几点:一是在网络配置上要支持网络更新功能,即利用[Y]Networking support以满足对网络设备的直接支持;[Y]TCP/IP networking直接对TCP/IP协议的支持;[Y]Bluetooth subsystem support对蓝牙的支持;二是在可执行文件格式配置上,[Y]Kernel support for ELF binaries[Y]Compile as ELF Cif your GCC is ELF-GCC可以支持ELF文件系统;[Y]Advanced Power Manager Bios support支持电源管理BIOS;Block devices支持对硬件等设备驱动程序;三是在系统内核的编译上,利用make chean对前面文件进行删除;利用make dep指令读取配置文件,并创建对应的依赖关系树;利用make modules进行模块编译;利用make zImage来实现完全编译内核;四是通过安装新内核来实现对目标平台内核的安装,如利用RS-232接口或USB接口将内核映像传送给目标机器。

参考文献

[1] 石秀民,魏红兴.嵌入式系统原理与应用[M].北京:北京航空航天大学出版社,2007.