测绘合同范文

导语：如何才能写好一篇测绘合同，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

甲方（定作人）：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

乙方（承揽人）：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

乙方测绘资质等级：_________

乙方测绘资质证书号码：_________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。

第一条　测绘目的：_________。

第二条　测绘范围

1、测区地点：_________

2、面积：_________

3、测区地理位置：_________

第三条　测绘内容

1、测绘项目：_________

2、工作量：_________

第四条　执行技术标准

测绘技术标准按照国家和_________有关技术规范执行。

────┬────────┬─────────┬──────────

│ 序　号 │　 标准名称 │　 标准代号　 │　标准等级　│

├────┼────────┼─────────┼──────────┤

│││　│　 │

├────┼────────┼─────────┼──────────┤

│││　││

├────┼────────┼─────────┼──────────┤

│││　││

────┴────────┴─────────┴──────────

其他技术标准：_________。

第五条　测绘工程费

1、取费依据：国家颁布的测绘产品价格标准。

2、取费项目及预算工程总价款：

───┬───────┬──────┬───────┬───────

│ 序号 │　项目名称│　工作量│　单价（元）　│　合计（元）　│

├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│　│　││　│　│

├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤

│　│　││　│　│

├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤

篇2

合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿

定作人（甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿

承揽人（乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿

承揽人测绘资质等级：＿＿＿＿＿＿签订时间：＿＿＿＿＿＿＿＿

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。

第一条测绘范围（包括测区地点、面积、测区地理位置等）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第二条测绘内容（包括测绘项目和工作量等）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第三条执行技术标准：

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜｜｜｜标准｜

｜序号｜标准名称｜标准代号｜｜

｜｜｜｜等级｜

｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜

｜｜｜｜｜

｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜

｜｜｜｜｜

｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜

｜｜｜｜｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

其他技术要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第四条测绘工程费：

1．取费依据：国家颁布的测绘产品价格标准。

2．取费项目及预算工程总价款：

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜｜｜｜单价｜合计｜｜

｜序号｜项目名称｜工作量｜｜｜备注｜

｜｜｜｜（元）｜（元）｜｜

｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜

｜｜｜｜｜｜｜

｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜

｜｜｜｜｜｜｜

｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜

｜｜｜｜｜｜｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜预算工程总价款：｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

3．工程完工后，根据实际测绘工作量核计实际工程价款。

4．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第五条甲方的义务

1．自合同签订之日起＿＿＿＿日内向乙方提交有关资料。

2．自接到乙方编制的技术设计书之日起＿＿＿＿日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。

3．应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。

4．甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。

5．允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。

6．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第六条乙方的义务

1．自收到甲方的有关材料之日起＿＿＿＿日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

2．自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起＿＿＿＿日内组织测绘队伍进场作业。

3．乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。

4．允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。

5．未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

6．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第七条测绘项目完成工期

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜序号｜测绘项目｜完成时间｜备注｜

｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜

｜｜｜｜｜

｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜

｜｜｜｜｜

｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜

｜｜｜｜｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

全部测绘成果应于＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交甲方

验收。

第八条乙方应当于工程完工之日起＿＿＿＿日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起＿＿＿＿日内，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘工程完成验收，并出据测绘成果验收报告书。

对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。

第九条对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十条测绘工程费支付日期和方式

1．自合同签订之日起＿＿＿＿日内甲方向乙方支付定金人民币＿＿＿＿元。并预付工程预算总价款的＿＿＿＿％，人民币＿＿＿＿元。

2．当乙方完成预算工程总量的＿＿＿＿％时，甲方向乙方支付预算工程价款的＿＿＿＿％，人民币＿＿＿＿元。

3．当乙方完成预算工程总量的＿＿＿＿％时，甲方向乙方支付预算工程价款的＿＿＿＿％，人民币＿＿＿＿元。

4．乙方自工程完工之日起＿＿＿＿日内，根据实际工作量编制工程结算书，经甲、乙双方共同审定后，做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起＿＿＿＿日内，甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。

5．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第十一条

1．自测绘工程费全部结清之日起＿＿＿＿日内，乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果（见下表）。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜序号｜成果名称｜规格｜数量｜备注｜

｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜

｜｜｜｜｜｜

｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜

｜｜｜｜｜｜

｜－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜

｜｜｜｜｜｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

乙方向甲方交付约定的测绘成果＿＿＿＿份。甲方如需增加测绘成果份数，需另行向乙方支付每份工本费＿＿＿＿元。

第十二条甲方违约责任

1．合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的，乙方未进入现场工作前，甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的，向偿付乙方预算工程费的30％，人民币＿＿＿＿元；乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款，并按预算工程费的＿＿＿＿％（＿＿＿＿元）向乙方偿付违约金。

2．乙方进场后，甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产值（＿＿＿＿元／日）计算，同时工期顺延。

3．甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。

4．对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20％赔偿损失。

5．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第十三条乙方违约责任

1．合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿已付工程价款的＿＿＿＿％，人民币＿＿＿＿元，并归还甲方预付的全部工程款。

2．在甲方提供了必要的工作、生活条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的＿＿＿＿％计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。

3．乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责）。返工周期为＿＿＿＿天，到＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日完成，并向甲方提供测绘成果。

4．对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20％赔偿损失。

5．乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工程费30％（人民币＿＿＿＿元）的违约金。

6．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

第十四条由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十五条其他约定：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

篇3

【关键词】房产测绘系统 总体设计 管理应用

中图分类号：P21文献标识码：A 文章编号：1672-3791（2015）04（a）-0000-00

随着《中华人民共和国物权法》、《房屋登记办法》的颁布实施，特别是2015年3月1日，《不动产登记暂行条例》的公布，对进一步规范房产登记行为，维护房地产交易安全，保护权利人合法权益的意识起到了极大的推进作用。而在日常的房产登记管理工作中，建立房产测绘及成果管理系统是建设房屋等级管理系统的基础。系统主要是集房产图绘制、测绘流程管理和测绘成果档案管理于一体的现代化房产测绘管理系统，涉及网络技术、计算计软、硬件技术、地理信息技术等多个方面的专业范围。本文就结合工作实际，探讨如何建立一个新型的房产测绘信息化系统建设，进一步服务群众、服务城市化建设。

1 房产测绘系统的建设目标和重要性

房屋是我们人类生产和生活的重要场所，是人类赖以存的基本物质要素。房产测绘是房产管理工作中必要的基础资料和数据。在房屋登记过程中，房产测绘系统的建立和完善是房地产市场信息系统的基础，如果没有安全、稳定、可靠的房产测绘成果做支撑，如果没有准确而完整的房产测绘成果作为确认房屋产权、产籍和有效保障权利人合法权益的重要依据。因此，建立一个标准、权威及数据精度可靠的房产测绘系统是房产管理工作的重要基础。

2 房产测绘系统的总体设计

建立房产测绘系统建设必须从总体上把握、从高起点着眼，遵循“统一部署、分步实施、逐步完善”的科学指导思想，确保业务流程的高效性和操作的标准化。

（一）建立统一标准、系统先进，操作规范为目标。房产测绘过程中必须以建立房产公共服务平台为目标，以建设部及国家规范的相关标准为原则，实施房产测绘系统建设，统一地理基础坐标与房屋编码，提高测绘系统的兼容性、开放性、可靠性和安全性。同时在房产测绘系统的总体设计上，要借鉴一些国内房管和测绘部门中房产测绘应用系统建设的先进经验和理念，在技术上采用先进、成熟的技术，使得设计更加合理、操作更加规范。同时要在注重系统的实用性的前提下，尽可能采用先进的计算机软、硬件环境；在软件的开发思想上，严格按照软件工程的标准，保证系统的规范标准和先进性。

（二）建立一个合理、实用、可靠的安全保障体系。房产测绘系统安全是系统正常运行的保证，要建立一个合理、实用、统一的安全保障体系，其安全需求主要有：一是身份认证。系统对房产测绘业务工作中的不同岗位人员实行分级授权，实行有效的管理。二是入侵检测。在系统的关键环节设置入侵监测系统，以便有效防止非法入侵，及时做出应对措施。三是漏洞扫描。采用专业漏洞扫描工具，定期对网络系统及计算机系统运行进行扫描，及时发现潜在安全隐患，加以防范处理。四是病毒防范。在服务器端上安装防病毒系统，以提供对病毒的检测、消除、免疫和对抗能力。五是测绘数据安全交换。在房产测绘系统安全、网络安全的基础上，实现内网和外网、内网和专网间的数据安全交换。同时要建立切实可行的安全防护系统，从日常的规章制度建设、安全管理手段建设等方面保障系统的安全可靠、稳定运行。

（三）建立一套房产测绘图文数据综合系统。房产测绘图文综合系统的建立和应用，是建立一套以房产测绘管理系统为主，房产图形数据为基础，以权属登记管理为核心的房产信息综合数据库。同时，充分利用地理信息系统（CIS）、电子办公（OA）、房产测绘流程信息系统及服务平台等先进技术，通过专用网络实现房产数据图形在房屋登记部门、房产测绘部门、房产信息管理部门、产权交易和产籍管理之间电子化自动流转。总体来设计，该房产测绘图文综合系统的建立包括五个系统：测绘流程子系统、分层分户图子系统、房产平面图系统、产权产籍流程、档案管理应用系统。

（四）建立以GIS为核心的房产测绘管理系统，实现图属联动。在房产测绘系统建设过程中要充分考虑软件技术的先进性、可靠性、安全性、可扩展性、可移植性及系统效率。集成GIS技术，建立以GIS为核心的房产测绘系统，实现测绘与信息系统的一体化。建立准确、完整、规范的信息资源（特别是房屋测绘信息）采集、更新体系，建立基础测绘及项目测绘成果管理机制，规范统一全市房产基础测绘和项目测绘业务作业流程，对外业采集的测绘成果基于面向对象GIS数据模型进行统一的入库管理，建立基于统一控制测量网下的测绘成果管理系统。

（五）建立人机界面应用系统和图表生成管理业务处理系统的智能化。应用系统要稳定、可靠、实用，人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷。同时房产测绘管理业务中还存在不同时期的不同测绘成果，例如房产规划之前的面积概算、房产预售之前的预测绘（图纸测绘）、房产竣工验收时的实地测绘等。通过在房产测绘管理业务系统中输入房屋的特定信息，查询出房屋在各个时期的测绘成果，根据这些测绘成果进行比较、分析。

3 房产测绘系统的应用

房产测绘系统的建设，很好地适应了现代化管理的需要，使房屋面积计算、房屋共有面积分摊等工作全部实行计算机自动化计算、不但避免了人工计算的繁杂，极大地提高了工作效率，同时也使计算结果精度更高，一般中间计算结果保留六位小数，计算最终结果保留两位小数。依据测绘成果管理系统，能根据关键字段（如建设单位、项目单位、测绘委托人等信息）查询出房产测绘成果档案，在房产变更测量时提供原始数据，同时，还能根据不同时间段，建立房屋的新建、变更到灭失的历史档案。此外，房产测绘系统还可以提供对外数据接口，通过XML标准交互语言或者其他标准webservice方式，提供房产测绘成果属性数据和图形数据，为房屋产权登记业务办理提供安全、完整的房屋信息、权证配图及楼盘信息，避免了手工二次录入造成的繁琐与出错的可能，大大提高了工作效率。

通过房产测绘系统的应用，保证了房产测绘成果的现势性及广泛应用性，将房产测绘平面图、房产测绘分幅图、房产测绘分层分户图与基础地理数据（GIS）数据相互叠加，通过与房屋产权登记、档案管理等信息有机结合，不但丰富了基础地理数据库的图层内容，并进一步推进了房屋信息可视化管理和科学管理。

参考文献

篇4

[关键词] 何首乌;水分测定;灰分测定;浸出物测定

[中图分类号] R927.2[文献标识码] B[文章编号] 1673-7210(2010)05(a)-061-02

Determination of water, ash, and extract in Polygonum multiflorum form different sources by HPLC

QIN Jian, WU Menglan, WANG Keya

(Carey Drug Control in the Southeast of Guizhou, Guizhou Province, Carey 556000, China)

[Abstract] Objective: To determine the fleece-flower root herbs moisture, ash, and extract the examination can provide experimental data for the revised quality standards in Polygonum multiflorum. Methods: According to Chinese Pharmacopoeia in 2005 edition of an appendix Ⅸ H determination of water in the first method, appendix Ⅸ K ash assay and Appendix Ⅹ A extract determination method to determinate the content. Results: The fleece-flower root water content of no more than 10.77% herbs, no more than 6.04% total ash, acid insoluble ash not more than 0.71%, alcohol-soluble extract of the cold soak method the amount of not less than 20.03%. Conclusion: Revised Standard of fleece-flower root herbs can provide the experimental data.

[Key words] Polygonum multiflorum; Moisture determination; Ash determination; Extract determination

何首乌是常用中药,为蓼科植物何首乌Polygonum multiflorum Thunb.的干燥块根,具有益精髓、长筋力、壮气驻颜、黑发延年之功效[1-5]。近年的研究表明,不同来源何首乌药材质量存在差异[6-9]。为更客观、科学评价何首乌质量,笔者收集了不同产地的何首乌,对其水分、灰分、醇溶性浸出物进行了分析比较,发现存在较大差异,在何首乌药材质量标准项下增加水分、灰分和浸出物的检测项目,能更好地控制其质量。

1 仪器和材料

1.1 仪器

METTLER AB104-N电子分析天平(上海梅特勒-托利多仪器有限公司);DGB/20-002A型台式干燥箱(重庆实验设备厂);SXZ-2.5-12箱式电阻炉(重庆实验电炉厂)。

1.2 试药

收集了贵州毕节、独山、都匀、安顺、贵阳、施秉、凯里、从江,广东德庆、阳春,四川渡口,湖南怀化等地的何首乌样本,共16个。乙醇为分析纯,水为纯化水。

2 方法与结果

2.1 水分含量测定

取不同产地何首乌药材(过2号筛)约2.0 g,按照《中国药典》2005年版一部水分测定法项下烘干法(附录Ⅸ H第一法)测定[1],结果见表1。

2.2 灰分测定

2.2.1 总灰分取不同产地何首乌药材(过2号筛)约4.0 g,按照《中国药典》2005年版一部灰分测定法项下总灰分测定法(附录Ⅸ K)测定[1]。结果见表1。

2.2.2 酸不溶性灰分取“2.2.1”项下所得的灰分,按照《中国药典》2005年版一部灰分测定法项下酸不溶性灰分测定法(附录Ⅸ K)测定[1]。结果见表1。

2.3 浸出物测定

取不同产地何首乌药材(过2号筛)约4.0 g,按照《中国药典》2005年版一部醇溶性浸出物测定法项下冷浸法(附录Ⅹ Α)测定[1],用稀乙醇作溶剂。结果见表1。

2.4 结果

水分含量最高值为10.77%,最低值为4.54%,平均值为7.60%,样品中水分含量最高值和最低值相差6.23%,相差1倍以上。

总灰分量最高值为6.04%,最低值为2.52%,平均值为3.41%,样品中总灰分含量最高值和最低值相差3.52%,相差1倍以上。

酸不溶性灰分量最高值为0.71%,最低值为0.22%,平均值为0.43%,样品中酸不溶性灰分含量最高值和最低值相差0.49%,相差1倍以上。

浸出物含量最高值为40.24%,最低值为20.03%,平均值为28.6%,样品浸出物含量最高值和最低值相差20.21%,相差1倍以上。

3 讨论

实验过程对何首乌浸出物测定方法进行了研究,选择水及不同浓度乙醇作为浸出溶剂,结合热浸、冷浸等方法进行考查,结果:冷浸法50%乙醇浸出物含量最高,所以本文何首乌浸出物测定法采用醇溶性浸出物测定法项下冷浸法,用稀乙醇作溶剂。

16批何首乌样本水分、总灰分、酸不溶性灰分及浸出物含量最高值和最低值均相差1倍以上,说明不同产地何首乌质量存在较大的差异,有必要在控制标准中增加这些检查项目,以便更好地控制其质量。笔者建议:水分不得过10.0%,总灰分为不超过6.0%,酸不溶性灰分不超过1.0%,浸出物含量不得少于20.0%。

笔者在实验中还对这16批何首乌样本的重金属、砷盐进行了实验研究,结果显示,16批何首乌样本重金属限量均>10/100万且

[参考文献]

[1]国家药典委员会.中华人民共和国药典[S].一部.北京:化学工业出版社,2005.

[2]彭晓波.何首乌的研究与应用[J].中国现代药物应用,2008,2(19):117.

[3]王春英,张兰桐.何首乌中有效成分二苯乙烯苷的研究进展[J].河北医科大学学报,2008,29(1):157-160.

[4]吴晓青.何首乌化学成分与药理活性的研究进展[J].时珍国医国药,2009,20(1):121-122.

[5]管淑玉,苏薇薇.何首乌的化学成分和药理作用研究进展[J].中南药学,2008,6(4):454-455.

[6]星玉秀,许传梅,胡凤祖.青海栽培何首乌中蒽醌类成分的含量动态变化研究[J].天然产物研究与开发,2005,16(20):672-674.

[7]陈惠玲,高言明,任劲.野生与栽培何首乌中二苯乙烯苷含量测定[J].贵阳中医学院学报,2007,29(1):16-17.

[8]续艳丽,董琦,肖远灿.RP-HPLC测定不同采收期栽培何首乌葸醌类成分[J].分析试验室,2009,28(5):327-329.

篇5

【关键词】城市规划；信息系统；设计

中图分类号： S611 文献标识码： A 文章编号：

0.引言

随着我国经济社会的不断发展，城市建设工作作为经济社会发展的重点，也得到了长足的发展。随着城市发展的加快和改革的深入，也对城市规划测绘提出了一些新的挑战和要求。为了使城市建设得到更好更快的发展，对城市规划测绘进行信息化管理是势在必行的。要想加快城市发展，必须在城市规划测绘工作中开拓创新。近年来计算机和互联网技术的飞速发展为城市规划测绘综合信息系统的设计与应用提供了良好的数据支持。信息化管理是今后工作的必然趋势，也是时代的必然选择。本文将对城市规划测绘信息系统的意义、城市规划测绘系统的结构设计及其应用做出分析与讨论。

1.城市规划测绘综合信息系统设计的意义

为了顺应时代的发展，加快城市建设的步伐，适应城市化发展的新要求和新挑战，加快城市规划测绘综合信息系统的设计与应用已是刻不容缓。城市规划测绘信息系统指的是城市规划测绘数据的计算机管理系统，城市规划测绘信息系统的发展和地理信息系统之间的发展研究有着密切的关系。从地理信息系统的角度出发，其反映的是人们赖以生存的资源与环境下的各类空间和非空间之间的属性，在计算机信息系统的支持下，按照一定的格式将信息进行输入、存储、检索、显示和综合性的应用分析技术系统。城市规划测绘信息化作为我国目前建设“数字城市”的一项重要内容，其主要内容就是为了将城市规划中大量的测绘数据按照适合计算机处理的形式组织起来，然后对其进行统一的规划与管理。城市规划测绘数据要想成为计算机管理的一种便捷形式，就要对测绘数据源进行仔细的分析，在得到其基本结构的基础之上，然后再对测绘的数据进行正确的分类管理[1]。

城市规划测绘信息系统不仅为城市规划在理论管理和技术管理上提供了很大的帮助，同时还为城市规划的系统管理提供了强有力的实践经验。具体来说，城市规划测绘信息系统的建立在改变城市规划测绘传统管理方式的基础上，为其提供了新的管理方法；城市规划测绘信息系统，在实现短时间内资料显示的基础上，有效的提高了资料的查询速度，大大的提高了管理效率；城市规划测绘系统作为一套具有控制论、统筹学和系统方法以及模型的管理决策系统，其可以大量的利用数据库中的数据，结合一定的理论知识和运算过程对城市规划的数据信息进行准确的运算，在提高管理人员的决策能力和决策方案的基础上，有效地为城市规划测绘信息的管理提供了科学的决策依据。

2.城市规划测绘综合系统的设计

在城市规划测绘综合系统中，至少需要有三个子系统，即：规划测绘办公生产业务管理系统、成果管理系统以及档案资料管理系统。如下图所示：

2.1规划测绘办公生产业务管理系统

规划测绘办公生产业务管理系统作为城市规划测绘综合信息系统中最重要的系统之一，该系统的主要工作是使测绘工作自动化，加快测绘工作效率。利用办公生产业务管理系统，可极大提升对测绘文件及信息的查阅效率，对测绘部门的工作进行详细的记录，以备检查各个部门测绘工作的完成情况。同时还可以加强对人员信息以及办公器械的管理，将数据存储在oracle数据库中，有效提升信息的管理和使用效率[2]。

2.2成果管理系统

成果管理系统的主要职责是对城市规划测绘工作过程中形成的数据信息进行回执反馈，对测量工作进行统一记录，加以项目编号等信息后形成数据库。一般来说，测绘大队会对测绘的结果进行集中统一的管理，当测绘成果核实完毕后，再由相关人士对测绘结果进行备份。与此同时，此系统会将测绘成果数据传入数据服务器中，真正实现对测绘结果的集中统一管理。

2.3档案资料管理系统

档案信息管理系统的设计主要是为了对测绘控制资料以及测绘图纸进行管理。值得一提的是，城市规划测绘的资料信息不能在网上进行直接传输。资料档案应当先由测绘中队获得，再将其定期更新拷贝至信息管理中心，从而导入数据服务器中。在导入oracle数据库时，历史资料应当以文件的形式导入，而新传入的资料应当以数据的形式导入，并使用ArcGIS对其进行管理[3]。

3.结束语

城市规划测绘综合信息系统是城市规划中的一项重要内容，对城市规划工作发挥着不可或缺的作用。城市规划测绘综合信息系统的设计和应用加快了城市建设工作效率，有效推动了城市建设工作进程，同时刺激了社会经济的发展。测绘信息系统是将测绘工作与计算机互联网技术相结合而产生的，该系统的使用能够推动城市建设各部门的协同配合工作，保证工作的顺利开展，为城市建设可持续发展奠定了良好基础。本文对城市规划测绘信息系统存在的意义以及系统的设计与应用进行了分析和阐述，为测绘信息系统的建立与完善提供了一定的理论支持。

【参考文献】

[1]刘艳霞,樊文有,王勇华.基于数据中心架构的测绘成果管理系统的设计与研究[J].工程地球物理学报.2011,(04):67.

篇6

笔者对某基层法院民商事审判庭以“驳回”方式审结的62件合同纠纷案件进行了调研，发现驳回案件中确实存在一定的问题。笔者建议，各级人民法院应尽快出台相应措施，以防止驳回权利的滥用。

驳回的特征及适用条件

驳回所要解决的是立案受理后具有程序意义上的诉权问题，它针对的是不符合法律规定的条件的。因此，驳回有其独特的特征和适用条件。

一、驳回的法律特征

驳回主要的法律特征是：

1、采用书面形式；2、只针对原告的；3、适用于立案受理之后发现不符合法定受理条件的案件；4、属于人民法院对当事人程序意义上的诉权的否定；5、适用于一、二审及审判监督程序。最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》（以下简称《若干意见》）第186条规定：“人民法院依照第二审程序审理的案件，认为依法不应由人民法院受理的，可以由第二审人民法院直接裁定撤销原判，驳回”。第210条规定，人民法院提审或按照第二审程序再审的案件，在审理中发现原一、二审判决违反法定程序，不符合民事诉讼法规定的受理条件的，裁定撤销一、二审判决，驳回；6、对一审驳回的裁定可以上诉；7、裁定驳回的案件，当事人再次的，如果符合的条件，人民法院应当受理，不能以原裁定为由限制当事人；8、裁定驳回的案件收费较低，一般受理费用为50元。

二、驳回适用的条件

驳回主要适用于以下情况：

1、根据《民事诉讼法》第108条的规定，必须符合下列条件：

（1）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人或其他组织；（2）有明确的被告；（3）有具体的诉讼请求和事实、理由；（4）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

经人民法院经审理后认为原告的不符合上述条件的，则应当裁定驳回。

2、人民法院经审理后认为原告的属于《民事诉讼法》第111条规定的不予受理情形的，在原告坚持其要求的情况下，应裁定驳回。

合同纠纷案件适用

驳回的现状

一、主体不适格的案件居多

（一）因主体不适合，适用驳回的情况主要有：

1、个体工商户以“字号”作为当事人进行诉讼。依照最高人民法院《若干意见》第46条规定，在诉讼中，个体工商户以营业执照上登记的业主为当事人。

2、私营企业，以投资人个人名义进行诉讼。

3、立案前，作为公民（即自然人）的当事人已经死亡，或者作为法人的当事人已经注销。

62件案件中，因主体不合格裁定驳回的，共43件，占总数的69．4％。其中，原告主体错误的案件14件，占32．6％；被告主体错误的案件29件，占67．4％。

因法院立案时不审查被告主体，因此，立案后，发现被告主体不合格的案件所占比例较大，接近裁定驳回案件总数的50％。

（二）不属于人民法院受理民事诉讼的范围。立案后，经审理认为争议的纠纷不属于人民法院受理民事诉讼的范围，应当裁定驳回。62件案件中，不属于人民法院受理民事诉讼范围的共11件，占总数的17．7％。

（三）其它驳回的原因，有的属于不符合立案条件，受理后，只能裁定驳回；还有因涉嫌经济犯罪，驳回原告。这些案件所占比例较少。由于个人住房借款和个人汽车消费贷款的逐年增加，发现个人住房借款和个人汽车消费贷款中利用合同涉嫌诈骗的问题较为突出，应当引起金融机构的高度重视。

二、买卖合同、借款合同纠纷案件居多

买卖合同纠纷案件被驳回的，往往是当事人双方合作时间较长，纠纷发生的时间较早，等到一方当事人时，合作时的主体发生变更或注销。借款合同纠纷案件被驳回的，亦常常发生在新贷还旧贷或者转贷后借款未能如期还清而发生的纠纷上。

62件案件中，买卖合同案件21件，借款合同案件14件，二者合计35件，超过总数的一半。

三、适用简易程序案件较多

驳回属于程序问题上的裁决，因不启动实体程序，经过简单审查，即能发现主体问题，因此，不需要太多的时间。非特殊情况，一般在简易程序期间内都能审结。

在调研的62件案件中，适用简易程序的案件42件，占总数的67．7％，适用普通程序的案件20件，占32．3％。大部分案件是适用简易程序审结的。

驳回案件中存在的问题

一、立案环节存在的驳回的情况有：是否具备诉讼主体资格，立案时没有严格审查，使一些不具备主体资格的当事人成为原告。1、诉讼主体应是企业法人，但却以自然人为原告准予立案；2、个体工商户应以业主（即自然人）个人名义作为原告进行诉讼，但立案时错将“字号”作为原告；3、原告在立案前，即已不存在，但由于审查不细，仍以“不存在”的人作为原告予以受理等等。

二、审理中存在的滥用驳回权利的情况有：1、原告具备主体资格，但却以不具备主体资格为由驳回；2、误认为涉嫌经济犯罪，裁定驳回；3、

以证据不足为由，裁定驳回；4、混淆民事纠纷与行政纠纷，错误将应当受理的民事诉讼理解为行政诉讼而驳回。驳回问题的对策

随着驳回案件的逐年增加，部分案件因当事人提起上诉而被上级法院发回重审，亦呈上升趋势。驳回权利之所以被滥用，一是法官责任心不强，缺乏释明意思，二是对驳回的监督制约机制还不够健全。笔者建议，尽快出台相关的防控措施，以防止驳回权利的滥用。

一、加强立案时的诉讼指导

在和受理阶段，释明应围绕着原告的诉讼是否成立这个核心。主要对以下方面进行释明：

（一）当事人主体资格的释明

原告是否具备主体资格，被告是否具备被诉的资格。如不适格，则应指导原告以适合的主体作为原告或者被告进行诉讼。

（二）诉讼请求不明确的释明

诉讼请求不明确是指原告提出的诉讼请求不明了，或者自相矛盾。法院无法理解其真实的想法，影响法院的判决。法院应当指出原告诉讼请求存在问题之所在。

（三）诉讼请求不具体的释明

诉讼请求不具体表现为两个方面：一是数量上的不具体。主要是原告不掌握法律知识，对要求被告承担责任的具体数额不知如何计算。二是质上的不具体。原告基于同一事实可以提出多项诉讼请求，但只提出了一部分的主张。法院应当了解原告是否是在明知的情况下进行的选择，否则，应当进行释明。

（四）法律关系方面的释明。

当事人之间争议的问题是属于民事法律关系还是行政法律关系问题，以及当事人之间的纠纷既涉及侵权又涉及合同违约等类似竟合的问题。当原告遇到这种情况时，法院应当对其诉讼进行必要的指导，以便原告在明知的状态下自行选择如何诉讼。

二、加强审判阶段的诉讼指导

案件审理阶段的释明是全方位的，主要包括以下几个方面：

（一）程序方面的释明

法官应当对适用简易程序的原因、简易程序转普通程序等问题向当事人予以释明，使当事人能够配合案件的审理，保证诉讼有序进行。

（二）法律关系性质的释明

当事人主张的法律关系性质或者行为的效力与人民法院根据案件事实作出的认定不一致时，人民法院应当告知当事人可以变更诉讼请求。通过法律观点的释明，使当事人不仅就事实问题，而且对法律问题也能充分表明自己的意见，同时亦能了解法律，对自己案件的胜负作出比较理智的判断。

（三）追加当事人的释明

案外人是否能以第三人身份参加诉讼，应由当事人申请或决定，法院一般不依职权追加。但从另一角度看，当事人的诉讼意识较为薄弱，有时不能恰当地列举当事人。这种情况下，法院应行使释明权，告知当事人可以申请追加。

（四）证据方面的释明

1、举证责任的释明

人民法院应当向当事人说明举证的要求及法律后果，促使当事人在合理期限内积极、全面、正确、诚实地完成举证。举证责任属于当事人，当事人有义务提供证据来证明其主张的事实成立，当事人举证不能时要承担败诉的风险。如果当事人误认为自己没有举证义务，或者误认为其提供的证据已经充分，这时，法官应当对当事人进行一定程度的启发。经启发后，当事人仍不提供的，就应当依法裁决。

2、证据交换中的释明

证据交换中，如何引导当事人围绕争议焦点进行举证，是证据交换成功与否的标志。法官要对整个证据交换过程进行指挥。此阶段的释明应包括：（1）对交换程序的简要释明。告知交换的规则、顺序等。（2）对交换行为的释明。告知当事人可以申请鉴定、对交换的证据可以提出异议等。（3）交换后果的释明。（4）对继续提供证据的释明。

3、质证阶段的释明

法庭质证阶段中，法官处于中立地位，其职责是主持庭审，听取双方当事人的陈述、辩论，对质证中未涉及或者不清楚的问题进行引导、启发。

三、完善责任追究制度

长期以来，法院缺少对法官驳回权利的监管与制约，法官自我约束意思不强。只有严格实行责任追究制度，才能真正提高审判效率，解决驳回中存在的问题。

（一）建立对驳回案件的监督制度

对于驳回的案件，要采取定期检查与不定期抽查相结合的方式，加大监督力度，对适用裁定驳回的情况进行监控。

（二）严格公开制度

凡是以驳回方式审结的案件，逐一登记，在院内审判流程里公开。同时，将检查及抽查的结果在院内一并予以公开。特别是对那些经检查存在问题的案件，公开其存在的错误问题，以警示他人。

篇7

关键词：单片机 辉光管 PM2.5 时钟

中图分类号：TP36 文献标识码：A 文章编号：1672-3791（2016）03（c）-0022-04

Abstract：Because of the deterioration of air quality， haze weather phenomenon appears， damage phenomenon. Many parts of China into fog haze weather phenomenon are brought together as a severe weather warning forecast. In order to prevent dust damage to human body. This project USES AT89C51 as the main core， first to combined sensor and MCU， to realize the collection of values for PM and read， in addition we also added the clock module， through the button switch， according to the last will display values through the glow. This paper introduces the single chip microcomputer and sensor circuit connection and high voltage driving circuit and program flow.

Key Words：Singlechip microcomputer；Glowtube；PM2.5；Clock

随着人们生活品质的提高，大家对于生活质量的要求也越来越高，所以，就需要一个健康绿色的生活环境，这样空气质量就是一个很重要的标准。气象专家和医学专家认为，由细颗粒物造成的灰霾天气对人体健康的危害甚至要比沙尘暴更大。而粒径在2.5μm以下的细颗粒物，不易被阻挡。被吸入人体后会直接进入支气管，刺激呼吸道，干扰肺部的气体交换，从而引发咳嗽、呼吸困难、哮喘、慢性支气管炎等呼吸系统的疾病并导致心律不齐、非致命性心脏病等心血管方面的疾病。因此，对PM2.5的监测与治理便显得越来越重要。该项目探测空气中的PM2.5能够使我们更加清楚的意识到现在我们空气质量的差距，给大家一个现实的数据，让我们知道现在环境问题的严峻性。目前PM2.5的检测方法主要包括重量法、射线吸收法和微量振荡天平法，而该实验所采用的传感器是采用激光散射的方法进行测量。首先把传感器技术应用于单片机控制技术相结合，实现对空气PM值的采集和读取。之后利用辉光管显示技术完成PM2.5及显示电路的设计。

1 总体框架设计

该系统主要以AT89C51单片机为核心，主要包括传感器PM2.5采集，A/D转换，按键操作，单片机控制，辉光管数字显示。（见图1）

辉光管时钟系统硬件主要由AT89C51单片机、时钟芯片DS12C887、辉光管显示高压驱动等元器件组成。由于辉光管的工作电压为170 V，所以，驱动三极管要求的Vceo要大于170 V，比较安全的范围是Vceo>250。传感器采用的是激光散射原理，即令激光照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射，同时在某一特定角度用探测器接收散射光，产生的光电流经放大后，得到电信号与颗粒物的对应曲线。微处理器采集数据后，经过一系列复杂算法得出单位体积内不同粒径的颗粒物质量。

2 硬件设计

2.1 传感器模块

YT01传感器采用激光散射的原理，令激光照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射，同时用探测器接收散射，产生的光电流。进一步转换为电压信号，此信号传送到A/D转换器转换为单片机识别的数字信号，输出out与单片机的P3.0相连。（如图2所示）

2.2 高压驱动电路

采用SN74LS145BCD到十进制解码器/驱动器，编译为0-9十进制数，通过解码器配合2N5551高压开关管，有效安全的驱动辉光管。电路采用一个全控型器件Q1，当Q1处于通态时，电源Ui向电感L1充电，充电电流基本恒为11，同时电容C4上的电压向负载供电，因C4上的电压向负载供电，所以，C4值很大，基本保持输出电压U0为恒值。

结论：该设计主要以AT89C51单片机为核心，采用动态扫描的方式驱动数码管显示，通过按键切换显示时钟和PM2.5的值。其中主要包括传感器采集、A/D转换、复位电路、按键电路、单片驱动电路、时钟电路以及辉光管显示等部分。实时显示空气中的PM值和时间。

3 软件说明

除主程序外，程序设计中还定义了一些函数，方便主函数调用，主要有调用初始化程序，读取时钟数据函数，动态扫描函数，键盘扫描函数，读取传感器数据函数等。

读取时钟数据函数：数码管是共阴极的，所有引脚连接在一起然后和锁存器的数据输出端相连，单片机可以控制锁存器的锁存端进而控制锁存器的数据输出，方便的控制任意数码管显示任意数字。

数码管采用动态扫描显示时间，在上面程序的基础上再加上动态扫描程序。在键盘扫描程序中加入了动态扫描程序，但输入程序之后并不能按键调时间，后来重新定义了一个按键sbit s4=P3^3，在动态扫描过程中如果检测到S4键被按下的时候跳出while循环。（见图4）

4 实验测试

2016年4月分别对学校实验室、公园、马路周边三个地方进行了测试：

学校实验室如见表1所示。

公园如表2所示。

马路周边如表3所示。

结论：从测试数据中可以看出树木植被较好的公园PM值较低，空气质量较好，说明植被有助于净化空气。而马路周边空气质量较差，说明汽车尾气的排放能够恶化空气质量。

参考文献

[1] 郭天祥.51单片机C语言教程：入门、提高、拓展全攻略[M].北京：电子工业出本社，2001.

[2] 于波.基于单片机的室内环境系统设计[D].中国海洋学校，2011.

[3] 袁晓溪.基于单片机的LED显示系统[D].吉林大学，2015.

[4] 刘银，廖志鑫，贺良茂，等.基于单片机的粉尘检测的系统设计[D].武汉：中国地质大学，2011.

[5] 褚家美.无线传感器的网络硬件设计[D].南京大学学报，2010.

[6] 刘频.基于AT91M42800A的LED显示系统的设计[J].单片机嵌入式系统应用，2005（9）：60-61，64.

[7] 谭浩强.C语言程序设计[M].3版.北京：清华大学出版社，2002.

[8] 刘宏斌.我国PM2.5的现状与防治对策[J].武汉：湖北经济学院学报，2012.

[9] 王幸之，钟爱琴.AT89系列单片机原理与接口技术[M].北京：北京航空航天大学出版社，2004.

[10] 郑锋，王巧芝.51单片机应用系统典型模块开发大全[M].北京：中国铁道出版社，2011.

[11] 李全利.单片机原理及应用技术[M].北京：高等教育出版社，2009.

[12] 罗亚萍，王忠庆，岳晓东.基于AT89S52单片机的室内有害气体监控系统[J].山西电子技术，2011（3）：29-30.

篇8

关键词：索赔， 合同状态， 数学模型

Abstract: this paper introduces the concept of contract status, analyzes the contract status change process, this paper discusses the mechanism which causes claim, a chance to claim the fuzzy evaluation mathematical model, based on this discussion contractor claim opportunity, and through the claim opportunity recognition, introducing the satisfaction degree theory method, establishes the mathematical model claim decision. :

Keywords: claim, contract state, the mathematical model

中图分类号： TU723.1文献标识码：A文章编号：

当前，我国理论界对工程索赔的研究还落后于工程实践的步伐，索赔管理的理论研究还不能满足工程实际的需要，没有形成较为成熟的索赔管理理论体系和方法体系，对于工程实践缺乏有效的指导作用。现阶段，工程承包企业普遍存在不敢索赔，不会索赔等情况。不敢索赔，是因为企业片面地认为索赔不利于与业主合作，怕得罪了业主单位，影响今后的工程承揽；不会索赔，是由于不熟悉索赔理论、程序和方法、管理落后、基础工作不健全，缺乏索赔必要的资料和记录。另外，客观上也存在着业主不让索赔的现象，应该通过施工索赔获得的补偿，常常是通过其它各种暗方式，不正当方式来得到。因此，工程承包商研究如何应用施工索赔这个正当手段，正确地辨识索赔机会，合理地进行索赔决策，维护自身合法权益，这对于建立市场经济新秩序，也具有重要的现实意义。本文从合同状态的角度探讨索赔产生的机制，建立了索赔机会的模糊评判数学模型，在此基础上讨论承包商索赔机会，并通过索赔机会的识别，引入满意度理论方法，建立索赔决策数学模型，逐步决定索赔决策结果进一步研究了如何从众多索赔方案中优选一种作为索赔报告的方法。

1．合同状态描述

从系统论的角度看，一项工程项目的实施过程就是一项系统工程，合同给出了工程实施中的条件、目标等，是该系统工程在执行中要遵守的规则集合。合同要体现的是经济交往中双方当事人之间的合意，它规定了当事人在一定条件下所拥有的权利和义务。所谓合同状态是指从合同签订开始到合同结束为止的整个合同实施过程中，任一时刻所对应的全部计划合同目标、按照合同应该具有的合同基本条件(包括合同外部的与内部的条件、自然的与人文的条件、物质的与技术条件等)等方面所包含的全部要素的综合。

1．1合同状态分类

由于与合同有关的合同目标和合同条件是随时间在不断变化的，所以合同状态是时间的函数。合同状态主要包括合同初始状态、合同理想状态、合同现实状态和合同目标状态四种。工程项目的实施过程中，从本质上讲，就是从合同的初始状态出发，到达新的合同状态—现实合同状态;比较从合同初始状态推演的理想状态，矫正现实状态，得到新的初始状态;再从新的初始状态出发继续实施工程，这样不断循环的过程如图1所示，合同现实状态偏离合同的理想状态是索赔发生的必要条件。寻找和发现索赔机会是承包商进行索赔工作的第一步，承包商将合同理想状态分析结果与合同现实状态分析结果进行对比分析，如果“合同现实状态”偏离了“合同理想状态”，承包商对这种偏离不满意，承包商就可以向业主进行索赔。在合同实施过程中经常会发生一些非承包商责任的，而且承包商不能影响的干扰事件，这些干扰事件使得“合同现实状态”偏离了“合同理想状态”，如图1所示，造成施工工期的拖延和费用的增加，即承包商的索赔机会常常表现为干扰事件。

干扰

图1

1．2合同状态的数学描述

每一个工程项目都是一个复杂的系统工程，工程项目实施的过程就是对该系统进行控制、实现目标的过程，而合同状态的变化实际上反映了工程项目建设的过程，因此，可以通过系统工程的理论和方法，对工程项目合同的研究来了解工程项目的实施情况。

根据所引入的合同状态的定义，合同状态可以用合同目标、合同基本条件等各方面包含的要素总和来描述，假设t时刻合同的条件空间用x(t)表示，则:

合同条件空间为:

X(t)=（x1,x2,...,xn）

其中，xi表示合同文件、合同环境等等合同所处的现实条件的参数，其中

i=1,2,...,n。

假设r时刻合同的目标空间用G(t)表示，则

合同目标空间为:

G(t)-=（g1，g2，...,gm）

其中，gj表示t时刻的工程成本、工期、资源、工程质量等的项目目标状态

参数，j=1,2,...,m。

2.工程合同的索赔机会模糊评判识别模型

合同条件是合同规定的最基本的工作活动，从整个合同来看，完成合同就是要完成集合规定的全部事项，合同签订后，就确定了基本合同事件集。如在签订了某铁路工程合同时，就确定了土方开挖工程、土方回填工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌体工程等基本合同事件。为了及时地识别索赔机会，在工程进行一定进度，就应该对基本合同事件的合同状态进行评判，判定其与合理想状态的符合程度，识别t时刻或时段基本合同事件是否存在索赔机会。

索赔机会模糊综合与辨识模型是根据人们习惯于用模糊语言描述索赔机会的特点,运用模糊理论建立的模糊推理分析模型,将引起索赔的机会因素进行量化计算,从而更科学地对索赔机会进行辨识。

2.1对引起索赔的因素进行多层次的分析(见图2)

图2

2.2构建索赔机会识别评判空间

综合评判有三要素:因素集U、判断集V和单因素判断。设对于基本合同事件有n个因素，对于每个因素有m个评语，因素集U=为被评判对象基本合同事件各因素组成的集合，判断集V =为评语所组成的集合；单因素判断，是从U到V的一个模糊映射ƒ，即对单个因素，(i=1,2,…,n)的评判，得到V上模糊集()，模糊映射ƒ可以确定一个模糊关系, R是由所有单因素评判的F集组成的，可用评判矩阵R表示。

篇9

关键词：局部麻醉；初产妇；会阴侧切； 镇痛；

随着人们生活水平的提高以及对孕期保健的重视，新生儿的出生体重明显增长，使得需要进行会阴侧切的初产妇比例率大幅提高。为了尽可能减轻产妇会阴侧切缝合中的疼痛，我科自2013年3月起对需要行会阴侧切的初产妇采用罗哌卡因进行左侧神经阻滞麻醉，并与传统的利多卡因局部浸润麻醉进行比较。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择湖南省马王堆医院2013年3月至2014年12月经阴道分娩且需会阴侧切的初产妇200例（已剔除中途改剖宫产手术者），年龄20～32岁，平均年龄为（25.71±2.83）岁；孕周37～41周，平均（39.06±1.21）周；新生儿出生体重为2700～4350 g，平均（3447.40±406.35）g；随机分为观察组和对照组各100例，2 组孕妇的年龄、孕周、新生儿出生体重等一般资料无显著差异（P>0.05，见表1）。

1.2 方法

1.2.1 麻醉方法（1）观察组采用神经阻滞麻醉法：胎头拨露时，术者将左手中、食指伸入阴道左侧，触及坐骨棘及骶棘韧带，右手将穿刺针自左侧坐骨结节与间中点处进针，向坐骨棘尖端内侧约1 cm 处刺入[1]，感觉到落空感后抽吸无回血注入0.375%的罗哌卡因注射液15ml（批号：H20100105，阿斯利康公司）进行左侧神经阻滞麻醉，再退回针头至皮下沿侧切方向注入0.375%的罗哌卡因注射液5 mL。（2）对照组采用会组织扇形浸润麻醉法：胎头拨露时，采用1%的盐酸利多卡因20ml（批号：1209072，济川药业）在左侧会阴侧切口部位的皮下组织行扇形浸润麻醉。

1.2.2 观察指标 观察2组产妇在会阴侧切缝合中的疼痛程度和会阴水肿情况。①疼痛程度采用口述4 级评分法[2]，0级： 无痛； 1 级： 轻微疼痛； 2 级： 中度疼痛； 3 级： 剧烈疼痛。0 级、1 级为镇痛效果满意，2级、3 级为镇痛效果不满意。②会阴水肿评估标准：会阴体、小、大水肿2 ～ 3 d 消退为轻度； 会阴体、小、大水肿3 d 后消退为重度[3]。

1.3 统计学处理

采用SPSS 19. 0 软件包进行统计学处理，计量资料以 -（-资）x± S表示，组间比较采用独立样本t检验。计数资料以率或构成比表示，采用χ2 检验，P < 0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 观察组麻醉镇痛满意率为79%，明显高于对照组的47%（P < 0.05）。

2.2 观察组会阴重度水肿率明显低于对照组（P < 0.05），见表3。

3 讨论

本研究结果显示神经阻滞麻醉法在会阴侧切缝合中的镇痛效果明显优于会组织扇形浸润麻醉法。女性外感觉主要由第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ骶神经分支组成的神经支配，神经在坐骨结节内侧下方分成阴神经、背神经及神经3支[4，5]，要提高会阴侧切缝合中的镇痛效果，就必须使会阴神经得倒充分的阻滞。本研究观察组采用的神经阻滞麻醉法，通过在神经干周围注射0.375%的罗哌卡因[6，7]，阻断了疼痛的传导，使神经支配的组织达到无痛或减轻疼痛；而对照组采用的会组织扇形浸润麻醉法，通过将1%的盐酸利多卡因[8]注射于会阴侧切术区的组织内，阻滞会神经末梢而达到麻醉作用，此麻醉法虽然能起到一定的止痛效果，但因未能很好地阻滞神经，在缝合切口时部分产妇仍感到疼痛。

其次，观察组所采用的局麻药罗哌卡因是第一个纯左旋体长效酰胺类局麻药，罗哌卡因的蛋白结合率达94%，药效持续可达8～12h[9，10]，可快速抑制纤维痛觉神经传导；罗哌卡因目前被广泛应用于椎管内麻醉、局部麻醉、神经阻滞麻醉、蛛网膜下腔阻滞麻醉等临床麻醉中，较对照组采用的酰酯类局部利多卡因安全性高，持续时间长，可使感觉和运动神经阻滞分离，镇痛效果好。

综上所述，采用罗哌卡因神经阻滞麻醉法在会阴侧切缝合中的镇痛效果明显优于采用利多卡因会组织扇形浸润麻醉法，患者镇痛满意度高，不良反应少，操作简便安全、起效快、创伤小、会阴水肿轻、伤口恢复快，是会阴侧切缝合较理想的麻醉方法。

参考文献：

[1] 刘新民. 妇产科手术学.第3版. 北京： 人民卫生出版社，2006：87-88.

[2] 吴在德.外科学. 第7 版.北京： 人民卫生出版社，2008： 129.

[3] 郑修霞.妇产科护理学.第4 版.北京： 人民卫生出版社，2004： 78.

[4] 谢幸，苟文丽. 妇产科学.第8 版.北京： 人民卫生出版社，2013： 9.

[5] 李谷，金桂英，杨丽兰. 两种局部麻醉方法在会阴侧切缝合中镇痛效果比较[J]. 实用临床医学， 2014， 15（1） ： 77-79.

[6] 方琴， 赵正兰， 祝燕琴. 罗哌卡因应用于会阴侧切术的效果分析[J]. 中国医学创新， 2012， 9 （14）： 22-23.

[7] 方永红. 罗哌卡因与左旋布比卡因在妇科手术硬膜外麻醉中的应用[J]. 中国现代药物应用， 2015， 9（3）：117-118.

[8] 蔡瑞艳. 利多卡因在两种不同的产科麻醉方法中的应用体会[J]. 中国现代药物应用， 2014， 8（1）：126-127.

篇10

>> 构建园校合作共同体的模式探索 对高职院校校企合作理事会组织架构设置的几点思考 基于校企合作理事会的实训基地建设探讨 构建职业教育校企利益共同体的实践探索 区域合作：高职院校二级校企合作理事会运行机制创新与实践 “高校―幼儿园”专业实践共同体的内涵与特征 基于校企合作发展理事会制度的高职就业指导体系构建研究 江苏财经学院校企合作理事会机制的探索与实践 利益共同体驱动下的校企双主体育人模式探索与实践 校企共同体现代学徒制探索与实践 基于校企合作发展理事会制度的高职就业工作院系三级管理及考核机制探索 农村小学“家校心育共同体”的建设与运作实践 我园“管理共同体”的创意设计与实践 以理事会为抓手 创新实践校企合作体制机制 浅论构建初中数学家校合作学习共同体的策略 探索家校策略，构建和谐教育共同体 “校企共同体”培育应用型人才核心竞争力的研究与实践 教师学习共同体构建与幼儿园教师专业发展 校企合作理事会办学模式下的高职教师队伍建设探索与实践 国内U—S教师教育合作共同体实践研究：回顾与前瞻 常见问题解答 当前所在位置：l

[4]赵红霞，胡碧霞.“高校―幼儿园”专业实践共同体的构建策略及实践探索[J].教育研究，2015，（4）：37-38.

[5]张景斌，蔡春.教师教育中的合作共同体建社[J].教育科学研究，2012，（1）：12-13.